Документация об открытом аукционе в электронной форме




НазваниеДокументация об открытом аукционе в электронной форме
страница4/6
Дата конвертации18.01.2013
Размер0.75 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате принятых в установленном порядке работ, Заказчик несет ответственность на условиях и в порядке, установленных ч. 9 ст. 9 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

4.2. В случае нарушения Подрядчиком установленных настоящим Контрактом сроков сдачи документации, им уплачивается пени в размере 0,5 процента от стоимости работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленных Контрактом сроков, до фактического выполнения взятых на себя Подрядчиком обязательств.

Нарушением указанного срока также является сдача Подрядчиком не комплектной документации, подтвержденная мотивированным отказом Заказчика.

4.3. В случае, если Подрядчик не устранил замечания в срок, установленный п.3.7. настоящего Контракта, он уплачивает пени в размере 0,5 процента от стоимости настоящего Контракта за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после установленного срока, до полного устранения замечаний.

В случае повторных замечаний, первичные замечания считаются Подрядчиком не устраненными в срок, установленный п. 3.7. настоящего Контракта.

4.4. При реализации проекта в период гарантийных обязательств по настоящему Контракту Заказчик в случае обнаружения ошибок проектных решений, повлекших увеличение (уменьшение) стоимости строительно-монтажных работ, на основании акта в соответствии с п. 4.6. настоящего Контракта вправе потребовать с Подрядчика уплату штрафа в размере 10% от стоимости Контракта.

4.5. Подрядчик за свой счет устраняет ошибки проектной, рабочей документации, выявленные в ходе реализации проекта.

4.6. В случае выявления ошибок в проектной документации в процессе реализации проекта, их наличие фиксируется трехсторонним актом представителями Заказчика, Подрядчика и подрядной строительной организации.

4.7. Подрядчик освобождается от уплаты пени, штрафов, если докажет, что просрочка исполнения предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Уплата штрафных санкций не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

V. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА



5.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

5.2. Изменение условий Контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке допускаются на условиях, не противоречащих ч. 5 ст. 9 Федерального Закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

5.3. Сроки и объемы выполняемых работ по настоящему Контракту могут быть изменены в случаях изменения объемов финансирования из бюджета, возникновения непредвиденных ситуаций, связанных с вмешательством в работу третьих лиц, возникновения событий, которые не могли быть предусмотрены заранее, а также по причинам, независящим от Подрядчика. При уменьшении объемов финансирования Заказчик направляет письменное уведомление Подрядчику о приостановлении работ, оплачивает Подрядчику работы, выполненные до получения от Заказчика такого уведомления.

5.4. Любые дополнения и изменения условий настоящего Контракта оформляются в виде Дополнительных соглашений к Контракту, которые подписываются уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемыми частями.

VI. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием стихийного бедствия, военных действий в зоне производства работ, изменения нормативных актов, регулирующих конкретные обязательства сторон и их ответственность за нарушение этих обязательств, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

Указанные в настоящем пункте факты (форс-мажорные обстоятельства) должны быть в необходимых случаях подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

6.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двухсторонним соглашением.

6.3. Если стороны не смогут в течение 30 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается арбитражным судом Рязанской области в порядке, установленном действующим законодательством.

1   2   3   4   5   6

Похожие:

Документация об открытом аукционе в электронной форме iconДокументация об открытом аукционе в электронной форме
Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта

Документация об открытом аукционе в электронной форме iconДокументация об открытом аукционе в электронной форме на право заключить контракт на выполнение работ по автоматизации управления системами приточной вентиляции помещений столовой здания инв. №15 Звёздный городок
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Документация об открытом аукционе в электронной форме iconДокументация об открытом аукционе в электронной форме на право заключить контракт на выполнение работ по автоматизации управления системами приточной вентиляции помещений столовой здания инв.№69 Звёздный городок
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Документация об открытом аукционе в электронной форме iconДокументация об открытом аукционе в электронной форме №2563/581 оаэф 2012 на право заключения государственного контракта на поставку компьютеров и оргтехники для нужд Народного Собрания Республики Ингушетия Магас
В настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме используются следующие понятия и сокращения

Документация об открытом аукционе в электронной форме iconДокументация об аукционе документация об аукционе включает в себя
Московской области, юридический адрес: 143396, Московская область, Наро-Фоминский район, п. Птичное, ул. Центральная, д. 105 приглашает...

Документация об открытом аукционе в электронной форме iconПриложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме
Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме

Документация об открытом аукционе в электронной форме iconДокументация об открытом аукционе в электронной форме
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

Документация об открытом аукционе в электронной форме iconИнструкция по ее заполнению Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме
Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном Главой Федерального закона от 21. 07. 2005г. №94-фз «О размещении...

Документация об открытом аукционе в электронной форме iconГлавное управление министерства внутренних дел
Документация об открытом аукционе в электронной форме (далее аукцион) раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную...

Документация об открытом аукционе в электронной форме iconДокументация об открытом аукционе
I. открытый аукцион в электронной форме


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница