Пташкиной Галины Александровны, действующей на основании Положения о комитете, утвержденном постановлением главы городского округа Кохма от 16. 11. 2007 №1309 с




Скачать 71.31 Kb.
НазваниеПташкиной Галины Александровны, действующей на основании Положения о комитете, утвержденном постановлением главы городского округа Кохма от 16. 11. 2007 №1309 с
Дата конвертации18.01.2013
Размер71.31 Kb.
ТипДокументы
Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

г.Кохма « __ » _________ 2009 г.


_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующее на основании __________________________ с одной стороны, и Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кохма, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице лице и. о. заместителя главы городского округа, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Кохма Пташкиной Галины Александровны, действующей на основании Положения о комитете, утвержденном постановлением главы городского округа Кохма от 16.11.2007 № 1309 с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», учитывая протокол № ______ от _________________________________________ 2009 г. заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:


1. Предмет Контракта.

1.1. По настоящему муниципальному контракту Поставщик обязуется поставить в обусловленный в пункте 3.2. настоящего муниципального контракта срок, навесное оборудование: отвал коммунальный КОВ 2,0 для трактора ВТЗ 2048А – (2 шт.), щеточное оборудование МКЩ 1,5 для трактора ВТЗ 2048А (2 шт.), пескоразбрасыватель для трактора ВТЗ 2048А (1 шт.), (далее товар) согласно муниципальному контракту, в количестве одной штуки по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 18, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, определенным настоящим муниципальным контрактом.


2. Цена и порядок расчета.

2.1. Цена настоящего муниципального контракта составляет _______________ (_________________) рублей.

2.2. Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, в т.ч. расходы на перевозку, других обязательных платежей, и доставку продукции по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего муниципального контракта и другие обязательные платежи.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

2.3. Устанавливается авансирование в размере 30 % стоимости товара с момента заключения муниципального контракта при условии предоставления Заказчику надлежащего официального подтверждения о наличии товара на складе поставщика либо о возможности завода-изготовителя в установленный муниципальным контрактом срок предоставить в распоряжение поставщика соответствующий товар, оставшиеся 70 % с момента подписания акта приема-передачи товара. В случае не предоставления указанных документов оплата производится в течение 20 календарных дней в размере 100 % стоимости поставленного товара с момента подписания акта приема-передачи товара.

2.4. В случае уменьшения Заказчику главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им муниципального контракта, Заказчик должен обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, и других условий муниципального контракта.

В случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от Заказчика, срок оплаты продлевается до получения соответствующего финансирования (без применения штрафных санкций к Заказчику).

2.5. Валютой платежа является российский рубль.

2.6. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик.


3. Порядок и сроки поставки товара

3.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: Ивановская область, г. Кохма, ул. Ивановская, д. 18.

3.2. Поставка товара осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего контракта.

3.3. Датой поставки товара является дата подписания акта приема-передачи, подтверждающего передачу товара от Поставщика Заказчику и предоставления документов, подтверждающих качество товара.


4. Порядок приемки товара

4.1 Факт приемки товара Заказчиком оформляется актом приема-передачи, подписанный обеими сторонами.

4.2. Прием товара осуществляется комиссией, утвержденной распоряжением главы городского округа Кохма.

При обнаружении недостатков, некачественности товара приемка товара приостанавливается и составляется акт, который подписывается Сторонами. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней направить представителя для составления двустороннего акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока откажется от составления акта, Заказчик вправе составить акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке со сроками их устранения.

4.3. По окончанию приемки товара стороны составляют акт приема-передачи товара и подписывают его. Подписание акта приема-передачи товара означает проведение проверки, предусмотренной в п. 4.2. настоящего муниципального контракта в полном объеме.

4.4. Риск случайной гибели или повреждения товара, до подписания Сторонами акта приема-передачи товара, лежит на Поставщике.


5. Качество товара и упаковка

5.1. Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям законодательства РФ, установленным для данного вида товара и подтверждаться необходимыми сертификатами, документами о качестве, установленном для данного вида товаров.

Гарантийным сроком эксплуатации поставляемого товара является гарантийный срок, предоставляемый производителями товара.

5.2. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям по качеству (бой, брак, фальсификация и т.д.), Поставщик обязуется в течение 5 календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком произвести замену такого товара на качественный. Некачественный товар считается не поставленным.


6. Ответственность сторон

6.1. Поставщик несет ответственность за неисполнение условий, установленных настоящим контрактом, в пределах цены контракта.

6.2. В случае нарушения срока поставки товара по вине Поставщика, установленного п. 3.2. настоящего контракта Поставщик обязан по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки.

6.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований к качеству, установленных настоящим контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественного товара.

6.4. В случае неисполнения Поставщиком условий поставки товара в объеме (количестве) и в срок определенный контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф 25% от цены контракта. Под непоставленным товаром понимается фактически непоставленный товар в части или в полном объеме, а так же некачественный товар, предусмотренный настоящим контрактом. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны;

6.5. Сумма штрафных санкций, установленных в соответствии с п.6.2, 6.3, 6.4 настоящего контракта, будет удержана при оплате Заказчиком стоимости поставленного товара.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из настоящего контракта.

6.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.


7. Заключительные положения

7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие в момент полного исполнения обязательств Сторонами.

7.2. Изменение условий контракта происходит в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.3.1. В случае неоднократного нарушения сроков поставки товара, установленных п. 3.2 настоящего контракта, поставки товара, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, установленный п. 5.3 настоящего контракта, Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего контракта в полном объеме в указанные в настоящем контракте сроки. При наличии указанных обстоятельств Заказчик направляет в адрес Поставщика соответствующее уведомление, с момента получения которого, контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон.

7.4. Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной настоящим Контрактом.

7.5. Споры по настоящему Контракту рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Ивановской области.

7.6. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.


8. Юридические адреса и реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК:


Адрес: ____________________________________________________________________

Банковские реквизиты _____________________________________________________

___________________________________________________________________________




Заказчик

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кохма







Адрес:

Адрес: 153519, Ивановская область, г. Кохма, ул. Октябрьская, д.38







Банковские реквизиты:

ИНН 3711011090

КПП 373201001

Р.сч. 40204810500000000040 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области

БИК 042406001

Лицевой счет № 03333010290 в Ивановском районном отделении УФК по Ивановской области






Заказчик

/_________________./




Поставщик

/ /

Заместитель главы городского округа, и.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Кохма ______________ Г.А. Пташкина









М.п.





М.п.

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Пташкиной Галины Александровны, действующей на основании Положения о комитете, утвержденном постановлением главы городского округа Кохма от 16. 11. 2007 №1309 с iconРаспоряжение Главы Администрации городского округа Саранск от 08. 12. 2009 n 243-р
Об утверждении Положения о Комитете земельных отношений городского округа Саранск и должностных инструкций муниципальных служащих...

Пташкиной Галины Александровны, действующей на основании Положения о комитете, утвержденном постановлением главы городского округа Кохма от 16. 11. 2007 №1309 с iconРаспоряжение Главы Администрации городского округа Саранск от 16. 10. 2009 n 196-р
Об утверждении Положения об Управлении записи актов гражданского состояния Администрации городского округа Саранск

Пташкиной Галины Александровны, действующей на основании Положения о комитете, утвержденном постановлением главы городского округа Кохма от 16. 11. 2007 №1309 с iconМуниципальный контракт № на поставку книжных изданий Вейделевской централизованной библиотечной системе
Муниципальный заказчик, в лице начальника управления культуры Шурховецкой Валентины Георгиевны, действующей на основании Положения...

Пташкиной Галины Александровны, действующей на основании Положения о комитете, утвержденном постановлением главы городского округа Кохма от 16. 11. 2007 №1309 с iconПостановление от 08. 11. 2010 №574 Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие системы образования городского округа Щербинка на период 2011-2015 года»
Й программой Московской области «Развитие образования Московской области на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением Правительства...

Пташкиной Галины Александровны, действующей на основании Положения о комитете, утвержденном постановлением главы городского округа Кохма от 16. 11. 2007 №1309 с iconРешени е от «26» мая 2011 г. ­ №82 о внесении изменений в
Думы городского округа от 25. 05. 2007 г. №68, Положением «О приватизации муниципального имущества в городском округе «Город Чита»,...

Пташкиной Галины Александровны, действующей на основании Положения о комитете, утвержденном постановлением главы городского округа Кохма от 16. 11. 2007 №1309 с iconО ходе реализации целевой Программы «Обеспечение мер по улучшению положения семей и профилактике детской безнадзорности на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2007-2009 годы в 2008 году
Ходе реализации целевой Программы «Обеспечение мер по улучшению положения семей и профилактике детской безнадзорности на территории...

Пташкиной Галины Александровны, действующей на основании Положения о комитете, утвержденном постановлением главы городского округа Кохма от 16. 11. 2007 №1309 с iconПредназначение образовательного учреждения и основные средства его реализации
Ная школа №5 городского округа Кохма Ивановской области является звеном муниципальной системы образования города Кохма, обеспечивающим...

Пташкиной Галины Александровны, действующей на основании Положения о комитете, утвержденном постановлением главы городского округа Кохма от 16. 11. 2007 №1309 с iconОтчет о результатах самообследования
Устав оу утвержден постановлением главы муниципального образования городского округа «Воркута» от 27 марта 2009 №363

Пташкиной Галины Александровны, действующей на основании Положения о комитете, утвержденном постановлением главы городского округа Кохма от 16. 11. 2007 №1309 с iconПрограмма развития
...

Пташкиной Галины Александровны, действующей на основании Положения о комитете, утвержденном постановлением главы городского округа Кохма от 16. 11. 2007 №1309 с iconПротокол №4 рассмотрения и оценки котировочных заявок
Сведения о заказчике: Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кохма


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница