Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция пс аэропорт 35/6 кв производственное отделение «Центральные электрические сети»




Скачать 335.07 Kb.
НазваниеТехническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция пс аэропорт 35/6 кв производственное отделение «Центральные электрические сети»
страница1/2
Дата конвертации23.01.2013
Размер335.07 Kb.
ТипТехническое задание
  1   2



_________№___________

(указывается №, дата регистрации

в отделе закупок УМТОиЛ)


УТВЕРЖДАЮ:


Заместитель директора

по капитальному строительству

филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»


________________И.Д. Хайруллин


«_____» _________________2010г.



СОГЛАСОВАНО:


И.о. заместителя директора по экономике

и финансам филиала

ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» В.А. Примакина

«_____»___________________2010г.

Заместитель директора по техническим вопросам

- главный инженер филиала

ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Я.И. Кармазин


«_____»____________________2010г.


Техническое задание

на проведение открытого запроса предложений


предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция ПС Аэропорт 35/6 кВ


Производственное отделение «Центральные электрические сети»

Филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»


Пермь, 2010г.


СОДЕРЖАНИЕ

1. Основание для проведения открытого запроса предложений


2. Организационно-технические требования к Участникам открытого запроса предложений


3. Требования к организации и ведению работ

4. Требования по обоснованию цены заявки


5. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ


6. Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок открытого запроса предложений


7. Критерии выбора Победителя

8. Стартовая (лимитная) цена открытого запроса предложений


9. Вид строительства


10. Исходные данные


ПРИЛОЖЕНИЯ:


  1. Техническое задание на проектирование

  2. Проект договора на выполнение проектных и изыскательских работ

2.1. Приложение № 1 к договору – техническое задание

2.2. Приложение № 2 к договору подряда – календарный план выполнения проектно-изыскательских работ

2.3. Приложение № 3 к договору подряда – протокол соглашения о договорной цене






1. Основание для проведения открытого запроса предложений:


1.1. Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» на 2010 год.

1.2. ГКПЗ на 2010 год, закупка №____________, лот №____________.

1.3. Техническое задание на проектирование – приложение №1.


2. Организационно-технические требования к Участникам

Участник должен: не находиться в процессе реорганизации или ликвидации; его организационно-правовая форма должна соответствовать законодательству РФ. В отношении Участника не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству); на его имущество не должен быть наложен арест. Участник должен иметь оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, сопоставимый с суммой договора либо превышающей ее; экономическая деятельность не должна быть приостановлена; не должен иметь убытки за последний завершенный финансовый год и квартал; а также удовлетворять следующим требованиям:

2.1. Участник должен быть членом саморегулируемой организации (СРО);

2.2. Наличие допуска СРО на право производства данного вида работ;

2.3. Наличие профессиональных знаний и опыта выполнения проектных работ по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики;

2.4. Положительная деловая репутация (иметь не менее 3-х отзывов Заказчиков по предыдущим контрактам);

2.5. Наличие собственных финансовых ресурсов для организации выполнения необходимого перечня работ.


3. Требования к организации, ведению и качеству работ

3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием на проектирование, с соблюдением требований земельного и градостроительного законодательства.

3.2. Подрядчик должен принимать надлежащие меры воздействия для своевременного устранения обнаруженных представителем Заказчика и надзорными органами нарушений в процессе выполнения предпроектных и проектных работ.

3.3. Проектная организация несет ответственность за принятые проектные решения до момента ввода объекта проектирования в эксплуатацию.

3.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик должен немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

3.5. Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего технического задания, без предварительного письменного согласия Заказчика.

3.6. При необходимости привлечения Субподрядчиков, Подрядчик должен в обязательном порядке письменно согласовать с Заказчиком, привлекаемых к выполнению проектных работ субподрядных организаций.


4. Требования по обоснованию цены заявки

4.1. В обоснование цены заявки каждый Участник должен представить Таблицу оценки стоимости работ данного Технического задания, а также сметную документацию.

4.2. Цена заявки, объявленная Участником, признанным победителем, является окончательной и неизменной и включает в себя все расходы.

4.3. При необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость которых не превышает 5% от стоимости договора, работы выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

4.4. В исключительных случаях по согласованию Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения объемов выполняемых этапов работ в случае конъюнктурных изменений на рынке.

4.5. Изменение цены договора в случаях, предусмотренных п.п. 7.4. оформляется дополнительным соглашением к договору.


5. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ

5.1. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

5.1.1 Подписанных Подрядчиком и согласованных Заказчиком Актов выполненных работ, составленных согласно Ведомости договорной цены.

5.1.2. Счета-фактуры.

5.1.3. Документы, указанные в п.5.1.1., 5.1.2. предоставляются в срок не позднее 25 числа месяца окончания этапа работ.

5.2. В случае не предоставления документов, подтверждающих оплату работ по формированию акта выбора земельного участка, изыскательских работ, работ по согласованию проекта, Заказчик вправе уменьшить стоимость соразмерно стоимости работ, на которые Исполнителем не были представлены документы, подтверждающие оплату данных услуг.

5.3. Расчеты за выполненные работы производятся по истечении 6 (шести) месяцев с момента подписания Заказчиком Актов выполненных работ и получения Заказчиком счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства.

5.4. Заказчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по осуществлению платежей за выполненные работы в рамках настоящего договора.


6. Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок

6.1. Копия свидетельства (допуск СРО на право производства работ, указанных в настоящем техническом задании).

6.2. Смета на ПИР, согласно «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики», с переводом в текущие цены.

6.3. Сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние 3 года.

6.4. Отзывы Заказчиков о выполнении аналогичных работ.

6.5. Календарный план этапов работ.

6.6. Анкета участника.

6.7. Подписанный договор подряда (в 2-х экземплярах) по форме и содержанию согласно прилагаемой к настоящему открытому запросу предложений форме, с наличием всех предусмотренных приложений. В договоре подряда в обязательном порядке следует указывать: стоимость выполняемых работ, сроки выполняемых работ, полные реквизиты Подрядчика.

6.8. Паспортные данные исполнителя для оформления доверенности по представлению интересов филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в органах местного самоуправления для оформления и согласования актов выбора земельного участка, и их утверждения.


7. Критерии выбора Победителя



Наименование критерия

Ед. изм.

Весовое либо максимальное значение

Правила подсчёта баллов по критерию

1

Цена договора

Руб.

35

Заявка, имеющая наименьшую цену, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их цены к наилучшей цене в соответствии с формулой:

Бi = (Зl / Зi)*Бm

2

Опыт выполнения аналогичных работ за последние 2 года

Руб.

20

Заявка, имеющая наибольшую цену, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их цены к наилучшей цене в соответствии с формулой:

Бi = (Зl / Зi)*Бm

3

Положительная репутация (количество отзывов от 3 до 7)

Шт.

15

Заявка, имеющая количество отзывов = 7, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально их отношению к наилучшей в соответствии с формулой:

Бi = (Зl / Зi)*Бm

4

Состав и квалификация персонала заявленного на организацию и выполнение работ

Чел.

15

Заявка, имеющая количество, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально их отношению к наилучшей в соответствии с формулой:

Бi = (Зl / Зi)*Бm

5

Сроки выполнения работ с момента заключения договора

Кален.

дней

15

Заявка, имеющая наименьшие сроки, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их цены к наилучшей цене в соответствии с формулой:

Бi = (Зl / Зi)*Бm

Заявки, допущенные к участию в запросе предложений будут оценивать следующим образом. Каждой заявке по отдельно взятому критерию присваиваются баллы: заявке имеющей лучшее значение по критерию присваивается наивысший предусмотренный таблицей балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально их отношению к наилучшей в соответствии с формулой:

Бi = (Зl / Зi)*Бm,

где Бi – балл присваиваемый i-той заявке

Зi – значение показателя в i-той заявке

З1 – значение показателя, признанного наилучшим

Бm – весовое значение балла по критерию.

Итоговый балл рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев. Наилучшей признается заявка, сумма баллов в которой наиболее близка к 100.


8. Стартовая (лимитная) цена открытого запроса предложений:

Стоимость работ поручаемых Подрядчику в текущих ценах 1 кв. 2010 г. составляет: 2225,082 тыс.руб. с учетом НДС. Стоимость работ в текущих ценах, объявленная Участником на выполнение объёма работ является окончательной и неизменной в течение всего периода исполнении договора. Источник финансирования – прибыль.


9. Вид строительства:

9.1. Реконструкция.


10. Исходные данные:

10.1. Техническое задание на проектирование – приложение №1.

10.2. Сроки начала и окончания проектирования: начало проектирования – апрель 2010г., окончание проектирования – июль 2010г.


Составитель технического задания: начальник ОПР УКС Филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», Федосеева И.В., тел. (342) 239-94-13


Согласовано:


Начальник УКС

Филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» А.В.Колмогоров


Директор ПО ЦЭС

Филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» В.Б.Алабин


Приложение №2 к ТЗ на проведение открытого запроса предложений


ДОГОВОР № ______

на выполнение проектных и изыскательских работ


г. Пермь «____» ___________ 2010г.


ОАО «МРСК Урала», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Хайруллина Ильдара Джавдетовича, действующего на основании доверенности №043-73-09 от 14.04.2009г., с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили по результатам проведения открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ, на основании Протокола заседания Закупочной комиссии по оценке предложений и выбору Победителя от ________ № ______, заключили настоящий Договор о следующем:


  1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС Аэропорт 35/6 кВ, в производственном отделении Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

1.2. Технические, экономические и другие требования к выполняемым работам и (или) документации определены в Техническом задании (приложение №1 к настоящему договору).

1.3. Наименование, содержание, сроки выполнения работы, а также стоимость выполнения отдельных этапов по Договору определяются календарным планом (приложение №2 к настоящему Договору), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.4. Срок выполнения работ с «_____» _______________ 2010г. по «______» _____________ 2010г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.5. Работа считается выполненной только после подписания без разногласий (замечаний) Акта сдачи-приемки выполненных работ представителями Сторон.


2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании протокола согласования договорной цены (приложение №3 к настоящему договору) и составляет _______ (_______________) рублей, кроме того, НДС (18%) в сумме ____ (___________) рубля. Всего: ______ (___________) рубля.

2.2. В случае если в период действия договора будет выявлена необходимость в дополнительных работах, объем которых не превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, такие работы должны быть выполнены Подрядчиком без дополнительной оплаты.

2.3. В случае не предоставления документов, подтверждающих выполнение определенных в приложении №1 к настоящему Договору видов работ Заказчик вправе уменьшить стоимость работ соразмерно стоимости работ, на которые Исполнителем небыли представлены документы, подтверждающие выполнение таких видов работ.

2.4. Оплата работ по настоящему Договору производится за фактическую выполненную работу по истечении 6 (шести) месяцев после подписания без разногласий Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и не ранее предъявления Подрядчиком соответствующих счет-фактур. Заказчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по осуществлению платежей за выполненные работы

2.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, который указан в настоящем Договоре

2.6. Подрядчик обязуется выставить Заказчику счет-фактуру соответствующую положениям ст.169 НК РФ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня выполнения работ. В случае если Подрядчик не выставил в установленный срок счет-фактуру, либо содержание счет-фактуры не соответствует требованиям ст.169 НК РФ Подрядчик обязан оплатить Заказчику неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к в вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счет-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счет-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предъявлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета суммы НДС.


3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи и приемки работ

3.1. Сроки выполнения работ, а в случае поэтапного выполнения работ сроки выполнения работ по каждому этапу установлены в календарном плане работ (приложение № 2 к настоящему Договору).

3.2. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

3.2.1. Подрядчик в день завершения работ, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, согласованный акт выбора земельного участка (и приложений к нему), а так же акт сдачи-приемки выполненных работ, с приложением 4 (Четырех) экземпляров разработанной документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экз.), а также т.ч. 1 (Один) экз. в электронном виде СD или DVD в формате AutoCAD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

3.2.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. Основаниями для отказа является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.

3.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

3.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Истечение гарантийного срока в этом случае приостанавливается в момент получения Подрядчиком извещения и продлевается соответственно на период устранения дефектов, в течение которого Заказчик не мог использовать результат выполненных работ. В случае если Подрядчик своевременно не направит своего представителя, то Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о выявленных дефектах и стороны настоящего Договора признают его действительным, не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика.

3.6. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

3.7. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.8. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

3.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.


4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему договору в соответствии с Техническим заданием и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в сроки, указанные в п. 1.4. настоящего договора.

4.1.2. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.3. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.1.4. Согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком и с инспектирующими органами, компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

4.1.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения работ по настоящему договору и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

4.1.6. Получить по разработанной документации положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

4.1.7. Безвозмездно откорректировать техническую документацию по замечаниям государственной экспертизы. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ

4.1.8. По требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в установленный срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

4.1.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, законодательству Российской Федерации.

4.1.10. В максимально короткие сроки и за собственный счет устранять недостатки разрабатываемой документации.


4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Досрочно выполнить работы по Договору или отдельному этапу и передать результаты работ Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего договора;

4.3.2. Оказывать Подрядчику содействие в согласовании готовой документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

4.3.3. Оказывать содействия Подрядчику в выполнении работ в рамках Договора.

4.3.4. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленной технической документации или выполнении изыскательских работ.


4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Потребовать досрочного расторжения настоящего договора, в случае утраты возможности дальнейшего финансирования работ по договору, выполнение работ с отступлением от графика, не соответствия качества требованиям Стандартов в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.


5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему Договору технической документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, в чем бы они не выражались, связанные с ненадлежащим выполнением документации, в том числе за выявленные нарушения в процессе строительства, выражающееся в ее несоответствии техническому заданию (приложение 1 к настоящему Договору), иным, представленным Заказчиком, исходным данным, требованиям строительных норм и правил, правил устройства электроустановок и правил пожарной безопасности, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе объектов электросетевого хозяйства, реконструируемых на основе документации.

5.4. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1 процента от стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения обязательств.

5.5. Если допущенные отступления от условий настоящего договора при выполнении работ по Договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.


6. Порядок разрешения споров

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

6.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) календарных дней с момента ее направления.

6.4. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.


7. Форс-мажорные обстоятельства

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство частично или полностью, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

    2. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, в течение 10 (десяти) дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

    3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.


8. Права на результаты творческой деятельности и результаты работ

8.1. Все имущественные права на результаты работ, изложенные в любых отчетных документах и переданные заказчику принадлежат Заказчику с момента подписания акта приема передачи выполненных работ (этапов работ).

8.2. Все права на результаты творческой деятельности созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору принадлежат Заказчику.

8.3. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.


9. Изменение, прекращение и расторжение Договора

9.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления уведомления Подрядчику за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого отказа в случаях:

9.3.1.Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.3.2.Нарушения Подрядчиком сроков выполнения проектно-изыскательских работ;

9.3.3.Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 9тридцать) дней;

9.3.4.Аннулирования свидетельств, лицензий, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на проектирование.


10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор начинает действовать с момента его заключения до выполнения сторонами своих обязательств по Договору.


11. Заключительные положения

11.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3. Настоящий Договор вступает в силу при подписании следующих Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:

1) Техническое задание;

2) Календарный план;

3) Протокол соглашения о договорной цене


12. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

ОАО «МРСК Урала»

620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140

ИНН 6671163413; КПП 660850001

Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»

614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48

ИНН 6671163413, КПП 590232001

Рас. счет 40702810400320700549 в филиале «Газпромбанк» (ОАО) г. Пермь

ИНН банка 7744001497 КПП банка 590402001;

БИК банка 045773808

Кор. Счет 30101810200000000808 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю.


Производственное отделение Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго»

614000, г. Пермь, ул. Г.Звезда, 2а

ИНН 6671163413 КПП 590232001

Подрядчик:

Заместитель директора по

капитальному строительству И.Д.Хайруллин






Приложение №1 к договору

от «____» ____________ 20__г. № ______________


Техническое задание

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

Реконструкция ПС Аэропорт 35/6 кВ


1. Выполняемые работы:


I пусковой комплекс:


ЗРУ- 35 кВ:

1.1.Демонтировать оборудование ОРУ-35кВ, кроме силовых трансформаторов.

1.2.Запроектировать закрытое распределительное устройство 35кВ с ячейками двухстороннего обслуживания в блочно-модульном здании (БМЗ-35).

1.3.Предусмотреть схему №35-9. Одна секционированная выключателем система шин.

Заходы линий в БМЗ-35кВ определить проектом.

1.4.В схеме предусмотреть питание 2СШ-35кВ от ВЛ-35кВ «Гляденово- Аэропорт»,

а питание 1СШ-35кВ от 2-х линий:

- ВЛ-35кВ «ТЭЦ-9 – Водозабор2» отпайкой КЛ-35 на ПС Аэропорт;

- ВЛ 35кВ «Гляденово – Красава».

1.5. Запроектировать два основных источника питания:

- ВЛ-35кВ «Гляденово- Аэропорт»;

- ВЛ-35кВ «ТЭЦ-9 – Водозабор2» отпайкой КЛ-35 на ПС Аэропорт .

1.6.Резервным источником питания принять ВЛ 35кВ «Гляденово – Красава».

1.7.На период реконструкции предусмотреть питание одного из силовых трансформаторов по стороне 35 кВ.

1.8. Запроектировать в БМЗ-35 помещение ОПУ.

1.9.Предусмотреть установку трансформаторов тока 35 кВ в ячейках силовых трансформаторов Т-1,2 со следующими характеристиками:

- обмотка №1 (для учета) – класс точности 0,5S;

- обмотка №2 (для ДЗТ) – класс точности 10Р;

- обмотка №3 (для МТЗ) – класс точности 5Р;

- обмотка №4 (резерв) – класс точности 5Р.

Коэффициент трансформаторов тока определить согласно расчетным нагрузкам и требованиям ПУЭ.

1.10.Предусмотреть установку трансформаторов тока 35кВ во всех ячейках ВКЛ-35 кВ со следующими характеристиками:

- обмотка №1 (для учета) – класс точности 0,5S;

- обмотка №2 (для МТЗ, МТО) – класс точности 10Р;

- обмотка №3 (резерв) – класс точности 5Р;

- обмотка №4 (резерв) – класс точности 5Р.

Коэффициент трансформаторов тока определить согласно расчетным нагрузкам и требованиям ПУЭ.

1.11.Запроектировать дуговую оптоволоконную защиту с контролем целостности опто-волоконных датчиков в ячейках КРУ-35 кВ с селективным отключением ВЛ с протоколом связи (для возможной организации АСУ ТП) (приказ №120,приказ ОАО Пермэнерго №84 от 31.03.06).

1.12.Управление выключателями дистанционное со щита управления и по ТУ;

1.13. Проектом предусмотреть общую схему блокировки.

1.14.Запроектировать ОПН-35кВ с изоляцией из кремнийорганических материалов с цельной оболочной технологией изготовления. Тип ОПН выбрать расчетом с учетом требований «Методических Указаний РАО «ЕЭС России».

1.15.Выполнить наружное освещение ОРУ 35/6 кВ, с использованием энергосберегающих светильников.

1.16.Предусмотреть проверку зон защиты молниеприемников и соответствия контура заземления ПС.

1.17.Запроектировать маслоприемники (2 шт.) и маслосборник.

1.18. Система оперативного постоянного тока 220 В.

1.18.1. Запроектировать для системы оперативного постоянного тока 220 В установку малогабаритных выпрямительных устройств и систем распределения
оперативного тока с соблюдением требований "норм технологического
проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ" СТО
56947007-29.240.10.028-2009. Аккумуляторную батарею предусмотреть технологии
"dryfit" с максимально возможным сроком эксплуатации.


II пусковой комплекс:

РУ-6кВ

1.19.Проектом предусмотреть:

1.19.1.Замену РВО-6кВ на ОПН-6кВ с изоляцией из кремний- органических материалов с цельной оболочной технологией изготовления в ячейках ТН-6кВ №1, 2 и на шинных мостах 6кВ Т-1 и Т-2.

1.19.2. Дуговую оптоволоконную защиту с контролем целостности оптоволоконных датчиков в ячейках РУ-6 кВ с протоколом связи (для возможной организации АСУ ТП) (приказ №120,приказ ОАО Пермэнерго №84 от 31.03.06).

РЗА

1.20. Защиту существующих силовых трансформаторов 35/6 кВ и ее объем выполнить согласно требованиям ПТЭ, ПУЭ и другим НТД с применением МП терминалов с протоколом связи (для возможности организации АСУ ТП) с описанием и программным обеспечением на русском языке.

Для защит трансформаторов 35/6 кВ со стороны высшего напряжения предусмотреть по два микропроцессорных терминала защит. Один из терминалов должен содержать полный набор функций защит трансформатора, а второй может быть упрощенным, содержащим только функции защиты трансформатора от внешних повреждений и функции автоматики выключателя стороны высшего напряжения. Питание терминалов должно быть выполнено от разных каналов оперативного постоянного тока. Действие терминала основных защит трансформатора на отключение выключателя стороны высшего напряжения должно быть предусмотрено через терминал, содержащий функции автоматики этого выключателя, и непосредственно на электромагниты отключения. Разводка вторичных цепей стороны 35 кВ постоянного оперативного тока должна быть выполнена таким образом, чтобы цепи защит трансформатора не заходили в РУ 6 кВ.

1.21. Предусмотреть проектом и выполнить автоматику регулирования напряжения Т-1, Т-2 с использованием микропроцессорного терминала с протоколом связи (для возможности организации АСУ ТП), с описанием и программным обеспечением на русском языке.

1.22.Токовые цепи основных и резервных защит выполнить от раздельных обмоток трансформаторов тока.

1.23. Проектом предусмотреть защиты с применением МП терминалов с протоколом связи (для возможности организации АСУ ТП) с описанием и программным обеспечением на русском языке на всех линиях 35 кВ и СВ-35 кВ с возможностью вывода защит из работы, а так же автоматической смены групп уставок оперативным персоналом для создания ремонтного режима:

- питание ВЛ-35 кВ Т-9-Водозабор от ВЛ-35 кВ Гляденово-Красава;

- питание ВЛ-35 кВ Гляденово-Красава от ВЛ-35 кВ Т-9-Водозабор.

1.24.Применить центральную сигнализацию на микропроцессорном устройстве с протоколом связи (для возможности организации АСУ ТП) с описанием и программным обеспечением на русском языке.

1.25. Проектом учесть требования завода-изготовителя по условиям эксплуатации микропроцессорных устройств.

1.26.Учесть вопросы электромагнитной совместимости микропроцессорных устройств РЗА.

1.27.Выполнить перевод защит отходящих линий РУ-6кВ на постоянный оперативный ток

1.28. Предусмотреть автоматику на подстанции:

- АВР-35 кВ на СВВ-35 кВ;

- АПВ на вводах 35 кВ (№ 1,2) однократного действия;

- АПВ ВЛ-35 кВ двухкратного действия;

- АВР-10 кВ на СВ-10 кВ;

- АПВ на вводах 10 кВ (№ 1,2) однократного действия;

- АПВ фидеров 10 кВ двухкратного действия;

- АЧР, ЧАПВ действием на отходящие присоединения 6 кВ с применением МПТ, с блокировкой по скорости изменения частоты.;

- АРН Т - 1,2.

1.29.Выполнить расчет токов короткого замыкания.

1.30.Выполнить расчет уставок защит всех присоединений.

1.31.Схемы размещения защит, их типы определить проектом и согласовать с филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и департаментом ОТУ до начала рабочего проектирования.

1.32. Предусмотреть проектом в БМЗ-35кВ помещение для размещения оборудования телемеханики и связи.

    1.33. Телемеханика.

Запроектировать следующий объём телемеханики:

1.33.1.Телеуправление-телесигнализация всех выключателей 35, 6кВ

1.33.2 Аварийно-предупредительная сигнализация :

- Авария на подстанции

- Неисправность на подстанции

- Внутреннее повреждение Т-1;Т-2;

- Работа газовой защиты Т-1;Т-2;

- Перегруз/Перегрев Т-1;Т-2;

- Неисправность АРН Т-1;Т-2;

- Земля 1сш 6кВ

- Земля 2сш 6кВ

- Работа АПВ

- Работа АВР

- Работа АЧР

- Работа ЧАПВ

- Земля (неисправность) цепей оперативного тока

- Пожар на ПС

- На подстанции посторонние

-Сигналы: Авария, Неисправность на ПС, Работа (АВР, АПВ), Земля 1,2 с.ш выполнить с деблокировкой по команде телеуправления “Деблокировка ТС” с ОДГ КуРЭС.

1.33.3.Текущие телеизмерения токов нагрузки на вводах 35кВ, 6кВ и СМВ-6кВ. Текущие телеизмерения напряжений на каждой секции 35, 6кВ.

1.33.4. Интегральные измерения по расходу электроэнергии на вводах 35, 6кВ, на отходящих линиях 6кВ и на трансформаторах собственных нужд.

1.34.Запроектировать:

- установку аппаратуры телемеханики на панелях телемеханики в помещении телемеханики и связи;

    - монтаж вторичных цепей ТУ, ТС, ТИТ, ТИИ через испытательные клеммы на панелях телемеханики в помещении телемеханики и связи.

    1.35.Телеинформация должна содержать метки единого астрономического времени.

    Суммарное время выполнения измерений и передачи телеметрической информации должно быть не более 1 с.

1.36.Для ЦППС на РБ№1 ПО ЦЭС предусмотреть приобретение плат Синком-Е/ 3U и УПСТМ-02 .

    1.37.Требования к точности измерений и параметрам передачи телеметрической информации:

  • предусмотреть в качестве источников данных для телеизмерений использование многофункциональных цифровых измерительных преобразователей, аттестованных как ИП для телеизмерений и внесенных в Госреестр средств измерений как средства учета электроэнергии. Класс точности для телеизмерений – не хуже 0,5;

  • вероятность появления ошибки телеметрической информации должна соответствовать первой категории систем телемеханики ГОСТ 26.205-88;

  • протокол передачи телеметрической информации должен соответствовать рекомендациям Международной электротехнической комиссии (МЭК 101/1040;

1.38. Организация связи:

Для организации прямой диспетчерской связи и передачи телеметрии с ПС Аэропорт до ОДГ КуРЭС предусмотреть по два канала передачи - основной и резервный по территориально разнесенным трассам или с использованием разной среды передачи. Решение по выбору каналов принять на начальном этапе проектирования и согласовать с «Пермэнерго». При необходимости предусмотреть проектом установку радиомачты (23м. опора ЖБ) на ПС Аэропорт.

Радиомачту оборудовать площадкой для обслуживания, лестничными маршами и заземлить радиомачту на контур подстанции

1.39.Технические требования к технологической связи:

  • для передачи телеметрической информации и диспетчерских команд, технологическая связь должна иметь коэффициент готовности не менее 0,999 и время восстановления не более 11 минут в неделю;

  • полоса пропускания технологической связи должна выбираться так, чтобы обеспечивался обмен информацией с необходимыми объемами и параметрами обмена, устанавливаемыми требованиями диспетчерской и технологической телефонной связи и систем оперативно-диспетчерского управления;

  • коэффициент ошибок в каналах технологической связи должен быть не более 10-8.

1.40. Обеспечить средства связи и системы телемеханики гарантированным электропитанием от АВР и АБП с внешними сигналами «Работа от АБ» и «Разряд АБ» и передачу данных сигналов по каналам телемеханики диспетчеру КуРЭС.

Оборудование бесперебойного электроснабжения должно обеспечить

4 часа непрерывной работы аппаратуры связи и телемеханики.


Метрология

1.41. Предусмотреть в полном объеме АСКУЭ.

1.42.Оборудование смонтировать в отдельном щите. Оборудование соединить шлейфом типа «витая пара».

1.43. Проектом предусмотреть цифровые щитовые измерительные приборы по стороне 35кВ и 6кВ – с классом точности не хуже 0.5.

1.44.Приборы учета:

- на СЭТ-4ТМ 02.2 57/7/100В 5-7,5А, с классом точности 0,5S/1, должны предусматривать учет приема и отдачи электроэнергии;

- собственные нужды на СЭТ-4ТМ 02.2 230-380В 5-7,5А, с классом точности 0,5S/1.

1.45. Требования к метрологическому обеспечению:

- Измерительное оборудование должно быть включено в Государственный реестр средств измерений РФ (счетчики электрической энергии, трансформаторы измерительные, приборы измерительные щитовые, преобразователи измерительные).
  1   2

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция пс аэропорт 35/6 кв производственное отделение «Центральные электрические сети» iconТехническое задание на проведение открытого запроса предложений Предмет: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция вл-10 кВ №3 пс «Комсомольская»
Производственное отделение «Кунгурские электрические сети» филиала ОАО «мрск урала» «Пермэнерго»

Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция пс аэропорт 35/6 кв производственное отделение «Центральные электрические сети» iconТехническое задание на проведение открытого запроса предложений Предмет: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция пс 110/6 кВ «Андроновская»
Предмет: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция пс 110/6 кВ «Андроновская»...

Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция пс аэропорт 35/6 кв производственное отделение «Центральные электрические сети» icon1. 1 Общие сведения о процедуре запроса предложений 16
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам для нужд производственных...

Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция пс аэропорт 35/6 кв производственное отделение «Центральные электрические сети» iconТехническое задание на проведение открытого запроса предложений Предмет: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «вл-10 кВ от пс «Троица»
Предмет: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «вл-10 кВ от пс «Троица» для электроснабжения...

Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция пс аэропорт 35/6 кв производственное отделение «Центральные электрические сети» iconТехническое задание на проведение открытого запроса предложений Предмет открытого запроса предложений: право заключения договора на разработку проектно сметной документации для объектов: «ПС35/6кв выйская. Замена силового трансформатора Т1»
Директор по нижнетагильские электрические сети ОАО «мрск урала» филиал «Свердловэнерго»

Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция пс аэропорт 35/6 кв производственное отделение «Центральные электрические сети» iconТехническое задание на проведение открытого запроса предложений Предмет: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство вл-10 кВ ф очистные сооружения в г. Чусовом от пс мульковская»
Предмет: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство вл-10 кВ ф очистные сооружения...

Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция пс аэропорт 35/6 кв производственное отделение «Центральные электрические сети» iconТехническое задание на проведение открытого запроса предложений Предмет: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «вл 10 кВ, вл 0,4 кВ и тп в д. Клестята Пермского района Пермского края»
Заместитель генерального директора директор филиала ОАО «мрск урала» «Пермэнерго»

Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция пс аэропорт 35/6 кв производственное отделение «Центральные электрические сети» iconНачальник Управления материально-технического обеспечения и логистики
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция действующего...

Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция пс аэропорт 35/6 кв производственное отделение «Центральные электрические сети» icon1. 1 Общие сведения о процедуре запроса предложений 9
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам

Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция пс аэропорт 35/6 кв производственное отделение «Центральные электрические сети» icon1. 1 Общие сведения о процедуре запроса предложений 18 Контактное лицо: ведущий экономист отдела закупок – Иванова Светлана Николаевна, тел. (342) 239-94-23, e-mail: ivanova. 18
Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция тп...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница