Главное управление министерства внутренних дел




НазваниеГлавное управление министерства внутренних дел
страница1/14
Дата конвертации11.03.2013
Размер1.91 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14



МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

(ОМВД России по Кировскому району ЛО)


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОМВД России

по Кировскому району ЛО

подполковник полиции

_____________ А. А. Владимиров

«____» ___________ 2012 г.


Документация

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключения государственного контракта

на выполнение работ по ремонту 112 отделения полиции ОМВД по Кировскому району ЛО по адресу: Ленинградская область,

г. Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 10.


1. Содержание документации об открытом аукционе в электронной форме.


1. Документация об открытом аукционе в электронной форме (далее - аукцион) раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведение аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.

2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные заказчиком. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.


2. Предмет аукциона


1. Предметом настоящего аукциона является право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту 112 отделения полиции ОМВД по Кировскому району ЛО по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 10

2. Заказчик: Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировскому району Ленинградской области (далее – ОМВД России по Кировскому району ЛО)

Юридический адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д.19

Почтовый адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д.19,

тел. (881362)23-643; адрес электронной почты: www: Kirovsk-Til@yandex.ru

3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету аукциона – 4520000.


3.Начальная (максимальная) цена контракта:


Начальная (максимальная) цена контракта: 10 225 089 рублей 00 копеек.


4. Источник финансирования заказа

Федеральный бюджет на 2012 год.



5. Порядок формирования цены контракта.

1. Начальная (максимальная) цена контрактов сформирована на основании сметной документации, подготовленной в ценах и индексах на июнь 2012 года с использованием территориальной сметно-нормативной базы ТЕР-2001(редакция 2011г.), ЛО, 1-я зона, в сметно-расчетной программе «Сметный калькулятор».

2. В начальную (максимальную) цену контракта включены все необходимые расходы и платежи с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Цена государственного контракта рассчитывается как начальная (максимальная) цена контракта, указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены контракта, с учетом коэффициента аукционного снижения.

4. Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем является рубль Российской Федерации.


6. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ.


1. Форма оплаты: безналичная форма расчетов в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2012 год.

2. Сроки и порядок оплаты: Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является счет, счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) с прилагаемой к ней расшифровкой (акт выполненных работ по форме №КС-2), составленные на основании текущей стоимости СМР и локальной сметы Заказчика, с учетом рассчитанного коэффициента снижения.

Заказчик производит оплату по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Подрядчиком вышеперечисленных документов.

  1. Авансирование не предусмотрено.


7. Место, условия и сроки выполнения работ.



1.Место выполнения работ: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 10

2. Срок и условия выполнения работ:

2.1. Работы по настоящему контракту выполняются согласно календарному плану выполнения работ (приложение № 2 к техническому заданию).

2.2. Начало выполнения работ: с момента подписания сторонами акта приема-передачи объекта для выполнения работ.

2.3. Работы должны быть выполнены в течение 5-ти недель (пяти недели), с момента подписания акта приема-передачи объектов.

2.4. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по объекту Заказчика.

2.5. Поэтапное подписание актов сдачи-приемки выполненных работ не предусмотрено.

8. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Срок гарантии на выполненные в соответствии с настоящим техническим заданием работы составляет 24 месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему техническому заданию работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполненные Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками (дефектами), которые делают объект работ непригодными для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3. Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. В случае уклонения Подрядчика от составления двухстороннего акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.

4. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет недостатки (дефекты) возникшие по его вине.

9. Требования к работам, являющимся предметом аукциона.

В соответствии с Техническим заданием и локальной сметой (Приложение № 1 аукционной документации).


10. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме


1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, выраженное в четкой и безоговорочной (безусловной) форме.

Участник должен предоставить в составе первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме следующие сведения:

а) Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Участник вправе выразить свое согласие посредством механизмов, предусмотренных торговой площадкой, либо, в виде предоставления Заказчику в составе первой части заявки, отдельного файла содержащего информацию о согласии участника размещения заказа выполнить работы на условиях предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, например: «Настоящим выражаем согласие выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме».

б) указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (приложение к технической части (техническому заданию), и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), а также марку* и модель* предлагаемого для использования товара.

Участникам размещения заказа рекомендуется представлять сведения, указанные в данном подпункте в виде таблицы, заполненной по следующей форме: «Требования к материалам - Спецификация материалов, в т.ч. деталей, конструкций и оборудования по Контракту» (приложение № 3 к техническому заданию и аукционной документации).


№ п/п

по локальной смете

Наименование

Товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки, использования товара (при его наличии), марка*, модель*

Назначение, конкретные показатели, соответствующие требованиям заказчика, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме


Ед

Измер **


Кол-

Во

**



















* Указанные сведения носят необязательный характер.

** Указание сведений носит рекомендательный )характер

При указании сведений о конкретных показателях используемого для при выполнения работ товара участник размещения заказа обязан учитывать следующие инструкции:

- в случае если документацией установлено значение показателя, которое не может изменяться, то необходимо указать конкретное значение соответствующее установленному значению;

- в случае если документацией установлены минимальные значения (использованы слова «не менее», «не ниже», «минимальное»), то необходимо указать конкретные значения показателей, равные или превышающие значения, установленные настоящей документацией;

- в случае если документацией установлены максимальные значения (использованы слова «не более», «не превышает», «максимальное»), то необходимо указать конкретные значения показателей, равные или превышающие значения, установленные настоящей документацией;

- в случае если документацией установлены минимальные значения (использованы слова «более», «от»), то необходимо указать конкретные значения показателей, превышающие значения, установленные настоящей документацией;

- в случае если документацией установлены максимальные значения (использованы слова «менее», «до»), то необходимо указать конкретные значения показателей, меньшие значений, установленные настоящей документацией;

- в случае если документацией установлен конкретный диапазон значений показателей, то необходимо указать конкретный диапазон значений показателей, равный диапазону значений, установленному настоящей документацией;

- в случае если документацией установлены минимальный диапазон значений (использованы слова «минимальный диапазон», «диапазон не менее»), то необходимо указать диапазон значений показателей, равный или превышающий диапазон значений, установленный настоящей документацией;

- в случае если документацией установлены максимальный диапазон значений (использованы слова «максимальный диапазон», «диапазон не более»), то необходимо указать диапазон значений показателей, равный или меньший диапазона значений, установленного настоящей документацией.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе

3)решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, работах, услугах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.


11. Инструкция по заполнению заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме

1. Все связанные с проведением открытого аукциона в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов.

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

3. Заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и все документы, относящиеся к такой заявке необходимо составлять на русском языке, за исключением специальных терминов. Любые вспомогательные документы, представленные участником размещения заказа, могут быть составлены на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.

4. Согласие участника на выполнение работ на условиях, изложенных в документации об аукционе должно быть безоговорочным.

12. Требования к участникам размещения заказа

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1. Соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

13. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «_03__» ____10______ 2012 года.


14. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «_04__» ___10_____ 2012 года.


15. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: «_08__» ___10______ 2012 года.


16. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль


17. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта:

По курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты


18. Размер обеспечения заявки на участие в

открытом аукционе в электронной форме

1. Участник размещения заказа, подающий заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вносит денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме составляет 5 % от начальной (максимальной) цены контракта


19. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления:

19.1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 20 % начальной (максимальной) цены контракта.

19.2. Предметом обеспечения исполнения государственного контракта является надлежащее исполнение лицом, с которым заключается контракт, принятых по контракту обязательств, в связи с чем, безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом своих обязательств:

а) Если принципал (должник) не выполнил предусмотренные контрактом работы;

б) Если принципал (должник) нарушил сроки выполнения работ не по вине заказчика;

в) Если принципал (должник) нарушил установленные контрактом сроки устранения выявленных Заказчиком при приемке недостатков;

г) Если принципал (должник) выполнил работы ненадлежащего (несоответствующего требованиям контракта) качества.

19.3. Способы обеспечения исполнения контракта:

а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, соответствующая следующим требованиям:

  • банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения контракта в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель-принципал) не исполнил, либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по государственному контракту, который будет заключен по результатам настоящего аукциона. Условия, при наступлении которых гарант обязуется осуществить соответствующие выплаты перечислены в п. 19.2. документации.

  • гарант обязуется выплатить бенефициару любую сумму в пределах размера обеспечения контракта при получении от бенефициара письменного требования об ее уплате с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении либо ненадлежащем исполнении принципалом принятых на себя обязательств. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных Бенефициаром;

  • обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от обеспечиваемого гарантией обязательства;

  • принадлежащее Бенефициару по настоящей банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу;

  • банковская гарантия вступает в силу с момента вступления в силу государственного контракта и действует до истечения 3 месяцев со дня, следующего за днем окончания срока действия государственного контракта. Действие банковской гарантии прекращается с момента прекращения действия государственного контракта в силу его досрочного расторжения или досрочного прекращения обязательств по иным обстоятельствам;

  • банковская гарантия должна быть подписана руководителем банка-Гаранта и главным бухгалтером или иными лицами, уполномоченными на подписание банковской гарантии от имени банка-Гаранта в соответствии с требованиями действующего законодательства

  • обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная Гарантом копия генеральной лицензии банка, а в случае подписания банковской гарантии не руководителем банка-гаранта (главным бухгалтером), а иными уполномоченными на то лицами – надлежаще заверенные копии документов, наделяющих их соответствующими полномочиями.

Безотзывная банковская гарантия, представленная победителем аукциона и не соответствующая вышеуказанным требованиям, обеспечением исполнения контракта не является и заказчиком не принимается.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации.

б) передача заказчику в залог денежных средств (договор залога).

В случае если участник аукциона способом обеспечения исполнения контракта выбрал передачу заказчику в залог денежных средств победитель аукциона перечисляет сумму залога денежных средств на счет Заказчика.

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта:

ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области:

ИНН 4706005696, КПП 470601001

л/с 05451315940 в УФК по Ленинградской области Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России», р/сч 40302810500001000022, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653.

Назначение платежа: оплата залога (денежного обеспечения) исполнения контракта на выполнение работ по ремонту 112 отделения полиции ОМВД по Кировскому району ЛО по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Кирова, д. 10.

2. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

3. В течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу государственного контракта, Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) должен представить заказчику оригинал банковской гарантии, договор залога.

Заказчик принимает обеспечение только при условии полной идентичности представленных документов их электронной версии, представляемых победителем при заключении контракта


20. Перечень приложений к документации об аукционе, являющихся его неотъемлемой частью

1. Приложение №1 – Техническое задание

2. Приложение № 2 - Проект государственного контракта.


Приложение №1 к аукционной документации.


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОМВД России

по Кировскому району ЛО

подполковник полиции А.А. Владимиров

"____"______________2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Раздел 1. Общие требования


1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта

1. Предметом открытого аукциона в электронной форме (далее – аукцион) является право заключения контракта на выполнение работ по ремонту 112 отделения полиции ОМВД России по Кировскому району ЛО по адресу: ЛО г. Шлиссельбург, ул. Кирова, д.10.

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 10 225 089 рублей, 00 копеек.

3. ОКВЭД – 75.14, ОКДП – 4520000.


2. Цели и правовое основание выполнения работ

1. Целями данной закупки является: выполнение работ по ремонту 112 отделения полиции ОМВД России по Кировскому району ЛО по адресу: ЛО г. Шлиссельбург, ул. Кирова, д.10.

2. Основанием для выполнения процедуры является целевая статья 2026700 «Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности»

3. Источник финансирования государственного заказа

Источник финансирования государственного заказа: средства федерального бюджета на 2012 год, по коду целевой статьи 2026700 по коду экономической статьи 225 «Содержание имущества», код вида расходов 244.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ

1. Форма оплаты: безналичная форма расчетов в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2012 год.

2. Сроки и порядок оплаты: Основанием для оплаты выполненных работ является счет, счет-фактура, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) с прилагаемой к ней расшифровкой (акт сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2), составленные на основании текущей стоимости СМР и локальной сметы Заказчика, с учетом рассчитанного коэффициента аукционного снижения.

Заказчик производит оплату по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Подрядчиком вышеперечисленных документов.

3. Авансирование не предусмотрено.


5. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

1. Местом выполнения работ является: Ленинградская область, г. Шлиссеельбург, ул. Кирова, д.10.

2. Условия и сроки выполнения работ: 5 недель, с момента подписания акта приема-передачи объекта.

3. Окончанием работ считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Поэтапное подписание актов сдачи-приемки выполненных работ не предусмотрено.

5. Подрядчик в течение 1 (одного) дня с момента публикации протокола подведения итогов на официальном сайте, для оформления пропусков, обязуется предоставить список рабочих с указанием полной даты рождения, паспортных данных гражданина РФ и копии паспортов, которые будут задействованы при проведении ремонтных работ на объектах.


6. Порядок формирования цены контракта

1. Начальная (максимальная) цена контрактов сформирована на основании сметной документации, подготовленной в ценах и индексах на июнь 2012 года с использованием территориальной сметно-нормативной базы ТЕР-2001(редакция 2011г.), ЛО, 1-я зона, в сметно-расчетной программе «Сметный калькулятор».

2. В начальную (максимальную) цену контракта включены все необходимые расходы и платежи с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Главное управление министерства внутренних дел iconГлавное управление министерства внутренних дел российской федерации по саратовской области приказ «26» августа 2011 г. №1075 г. Саратов о создании Общественного совета при гу мвд россии по Саратовской области
Главное управление министерства внутренних дел российской федерации по саратовской области

Главное управление министерства внутренних дел iconРеестр лицензирования мчс россии по состоянию на 24 сентября 2010 г. Деятельность по тушению пожаров
Управление внутренних дел Министерства внутренних дел России комплекса 1/07276 25. 03. 2005

Главное управление министерства внутренних дел iconБ. В. Грызлов “06” ноября 2002 г
Министерство внутренних дел российской федерации главное управление вневедомственной охраны

Главное управление министерства внутренних дел iconГлавное управление внутренних дел
Утверждены главным государственным инспектором Санкт-Петербурга и Ленинградской области по пожарному надзору

Главное управление министерства внутренних дел iconИнструкция о порядке проведения военно-врачебной экспертизы и медицинского освидетельствования в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации I. Общие положения
Федерации*(1) и внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации*(2), порядок создания, права и обязанности военно-врачебных...

Главное управление министерства внутренних дел iconО Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия
Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Республики Абхазия (далее именуется Госавтоинспекция) осуществляет...

Главное управление министерства внутренних дел iconУказ Президента РФ от 1 марта 2011 г. N 248 "Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации"
В целях повышения эффективности деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации по защите прав и свобод человека и...

Главное управление министерства внутренних дел iconУказ Президента РФ от 1 марта 2011 г. N 248 "Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации"
В целях повышения эффективности деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации по защите прав и свобод человека и...

Главное управление министерства внутренних дел iconРоссийская академия правосудия
Министерством внутренних дел РФ. Правовой основой организации и деятельности органов внутренних дел Российской Федерации является...

Главное управление министерства внутренних дел iconМинистерство внутренних дел российской федерации главное управление вневедомственной охраны
Разработаны сотрудниками ниц "Охрана" гуво мвд россии Н. Н. Котовым, Л. И. Савчук, Е. П. Тюриным под руководством В. Г. Синилова


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница