О проведении запроса котировок на поставку мебели медицинской для муниципального лечебно профилактического учреждения Городская больница имени Архиепископа




Скачать 199.79 Kb.
НазваниеО проведении запроса котировок на поставку мебели медицинской для муниципального лечебно профилактического учреждения Городская больница имени Архиепископа
Дата конвертации25.03.2013
Размер199.79 Kb.
ТипДокументы


Извещение № К-6813-01-289

о проведении запроса котировок на поставку мебели медицинской для муниципального лечебно - профилактического учреждения «Городская больница имени Архиепископа Луки»


Управление муниципального заказа и продаж администрации города Тамбова (392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, комната 711, тел. (факс) (4752) 72-92-94, 72-40-56, е-mail: post-umz@cityadm.tambov.gov.ru) сообщает о проведении запроса котировок. Настоящее извещение о проведении запроса котировок является публичной офертой. Заказчик и организатор запроса котировок оставляют за собой право, на основании статьи 436 ГК РФ, на отзыв извещения до окончания срока подачи котировочных заявок


Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон заказчика: муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская больница имени Архиепископа Луки», 392023, г. Тамбов, ул. Гоголя, дом 6, е-mail: mlpu_2@rambler.ru, тел.: (8 - 4752) 75-17-34


Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков


Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»


Источник финансирования заказа: бюджет городского округа – город Тамбов, в том числе субсидии областного бюджета


Наименование поставляемого товара: мебель медицинская


Характеристики поставляемого товара:

- качественные характеристики: товар должен соответствовать ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» с изменениями № 1-2, ГОСТ Р 50444-92 р. 3,4 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» с изменением № 1;

- технические характеристики товара:

  • кровать медицинская общебольничная: габаритные размеры: ложе – 1900х800 мм, высота – 885 мм; длина – 2030 мм, ширина – 850 мм, спинки полукруглые, каркас кровати изготовлен из тонкостенной стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием; ложе - сетка сварная;

  • тумбочка прикроватная: габаритные размеры 650х400х420 мм, две дверцы, выдвижной ящик, материал – ламинированный ДСП толщиной 16 мм с меламиновой кромкой в тон, цвет – бук;

  • стул: габаритные размеры 530х560х790 мм, каркас хромированный, обивка – кожезаменитель бежевого цвета;

  • шкаф для одежды: габаритные размеры 750х420х2000 мм, две дверцы, внутренняя полка, материал – ламинированный ДСП толщиной 16 мм с меламиновой кромкой в тон, цвет – бук;

  • стол обеденный: габаритные размеры: форма столешницы – квадратная с радиусом, габаритные размеры столешницы 800х800 мм, материал – ламинированный ДСП толщиной 16 мм с меламиновой кромкой в тон, цвет – бук, изготовлен на основе металлопроката;

- требования к упаковке, таре, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения: маркировка товара производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 с изменениями № 1-3 рядом с товарным знаком изготовителя товара на изделии, таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации

Документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара установленным в контракте требованиям и потребностям заказчика, предоставляемые заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения контракта: действующие сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, действующие санитарно-эпидемиологические удостоверения, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства РФ (их копии, удостоверенные в порядке, установленном законодательством РФ), инструкции по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны


Гарантийный срок на поставленный товар составляет 1 год


Условия поставки товара: порядок доставки товара: на условиях предпоставки, транспортом поставщика, в упаковке, обеспечивающей сохранность во время транспортировки и хранения, с проведением погрузочно-разгрузочных работ


Количество поставляемого товара:

№ п/п

Наименование
товара

Единица

измерения по ОКЕИ (условное обозначение)

Количество

1

2

3

4

1.

Кровать медицинская

шт.

3

2.

Тумбочка прикроватная

шт.

15

3.

Стул

шт.

15

4.

Шкаф для одежды

шт.

2

5.

Стол обеденный

шт.

3

Итого:

38


Место доставки поставляемого товара: МЛПУ «Городская больница имени Архиепископа Луки», г. Тамбов, ул. Гоголя, д. 6


Срок поставки товара: в течение 45 календарных дней с момента заключения настоящего контракта


Сведения о включенных (невключенных) в цену товара расходах: цена включает в себя НДС, погрузочно-разгрузочные работы, сборку и установку мебели, транспортные расходы, уплату госпошлин, налоги и другие обязательные платежи


Максимальная цена контракта: 86 113 (восемьдесят шесть тысяч сто тринадцать) рублей 34 копейки

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения муниципального контракта


Срок и условия оплаты поставленного товара: оплата поставленного товара производится заказчиком в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика на основании счета-фактуры и товарной накладной, акта приема-передачи поставленного товара после сдачи поставщиком и приемки заказчиком товара в течение 20 банковских дней со дня сдачи-приемки поставленного товара, подписания акта приема-передачи поставленного товара (без претензий). При этом допускается отсрочка оплаты поставленного товара до 10 банковских дней


Место подачи котировочных заявок: 392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 21а, 7 этаж, комната 711, тел. (факс) 72-92-94, контактное лицо: Петрова Н.П.


Срок подачи котировочных заявок: с 08.09.2009 по 11.09.2009 включительно до 18 часов 00 минут

Котировочные заявки, поданные иногородними участниками размещения заказа в письменной форме посредством факсимильной связи, принимаются к рассмотрению при следующих условиях:

- факсовая копия заявки читаема в отношении всех сведений, указанных в пункте 1 статьи 44 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в отношении реквизитов заявки и справочных данных об участнике размещения заказа;

- котировочная заявка содержит реквизиты, позволяющие определить, что она исходит от участника размещения заказа, указанного в заявке (например, заявка выполнена на бланке участника размещения заказа или содержит четкий оттиск углового штампа и (или) печати с наименованием участника размещения заказа, совпадающим с наименованием, указанным в тексте заявки, на факсе имеется отбивка наименования и (или) телефонного номера участника размещения заказа, совпадающая с наименованием и (или) телефонным номером, указанными в тексте заявки, и другое)

Котировочные заявки, поданные в письменной форме посредством факсимильной связи участниками размещения заказа, находящимися в городе Тамбове, не рассматриваются и отклоняются котировочной комиссией.


Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола


Форма котировочной заявки:


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА


«_____»__________200__ г ______________


Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа: __________________________________________________


Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица) участника размещения заказа: ___________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: ______________________________


Идентификационный номер налогоплательщика ____________________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок № ________________ на право поставки ________________________________для ________________________________, выражаю свое согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и предлагаю осуществить поставку следующего товара:

Наименование поставляемого товара ____________________________________________.

Характеристики поставляемого товара ___________________________________________.

Цена контракта _______________________________________________________________.

Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) _____________________________________________________________________________.

Подтверждаю соответствие требованиям:

- пункта 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов);

- пункта 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает предельное значение);

- пункта 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость, балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства)


Контактный телефон, адрес электронной почты участника размещения заказа (при наличии): _____________________________________________________________________________


Подпись участника размещения заказа __________________ (____________________)*

*Для физических лиц указываются фамилия, имя, отчество, данные паспорта, при наличии – данные свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и оттиск печати.

Для юридических лиц указываются наименование должности (исполнительного органа), фамилия, имя, отчество лица, подписавшего документ, оттиск печати.

В случае, если заявка подписана представителем участника размещения заказа, указывается наименование и реквизиты документа, на основании которого представитель осуществляет действия от имени участника размещения заказа.


ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ______

на поставку для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов мебели медицинской


г. Тамбов от «___» _________ 200__ г.


Настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) заключен между: от имени городского округа – город Тамбов – муниципальным лечебно-профилактическим учреждением «Городская больница имени Архиепископа Луки», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Баранова Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, утвержденного постановлением главы администрации города Тамбова от 16.05.2007 № 3112 и лицензии № 68-01-000020 от 13.01.2005, с одной стороны, и __________________________________________________,

(полное наименование поставщика)

именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ _____________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________,

(наименование документа и его реквизиты)

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам запроса котировок (протокол _________________ №_______ от _________).


Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить для муниципальных нужд городского округа – город Тамбов мебель медицинскую (далее - товар) и передать товар Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Ассортимент, количество поставляемого товара:

№ п/п

Наименование
товара

Единица

измерения по ОКЕИ (условное обозначение)

Количество

1

2

3

4

1.

Кровать медицинская

шт.

3

2.

Тумбочка прикроватная

шт.

15

3.

Стул

шт.

15

4.

Шкаф для одежды

шт.

2

5.

Стол обеденный

шт.

3

Итого:

38

1.3. Требования, предъявляемые к товару:

- качественные характеристики: товар должен соответствовать ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» с изменениями № 1-2, ГОСТ Р 50444-92 р. 3,4 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» с изменением № 1;

Технические характеристики товара:

- кровать медицинская общебольничная: габаритные размеры: ложе – 1900х800 мм, высота – 885 мм; длина – 2030 мм, ширина – 850 мм, спинки полукруглые, каркас кровати изготовлен из тонкостенной стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием; ложе - сетка сварная;

- тумбочка прикроватная: габаритные размеры 650х400х420 мм, две дверцы, выдвижной ящик, материал – ламинированный ДСП толщиной 16 мм с меламиновой кромкой в тон, цвет – бук;

- стул: габаритные размеры 530х560х790 мм, каркас хромированный, обивка кожзаменитель бежевого цвета;

- шкаф для одежды: габаритные размеры 750х420х2000 мм, две дверцы, внутренняя полка, материал – ламинированный ДСП толщиной 16 мм с меламиновой кромкой в тон, цвет – бук;

-стол обеденный: габаритные размеры: форма столешницы – квадратная с радиусом, габаритные размеры столешницы 800х800 мм, материал – ламинированный ДСП толщиной 16 мм с меламиновой кромкой в тон, цвет – бук, изготовлен на основе металлопроката.

- требования к упаковке, таре, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения: маркировка товара производится знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 с изменениями № 1-3 рядом с товарным знаком изготовителя товара на изделии, таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации;

- документы, подтверждающие соответствие поставляемого товара установленным в Контракте требованиям и потребностям Заказчика, предоставляемые Заказчику при заключении и (или) в ходе исполнения Контракта: действующие сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, действующие санитарно-эпидемиологические удостоверения, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства РФ (их копии, удостоверенные в порядке, установленном законодательством РФ), инструкции по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны.

Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты поставленного товара



2.1. Цена настоящего Контракта составляет 86 113 (восемьдесят шесть тысяч сто тринадцать) рублей 34 копейки, цена включает в себя сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах: цена включает в себя НДС, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, уплату госпошлин, налоги и другие обязательные платежи.

Цена отдельных наименований товара:

- кровать медицинская – 4 800,00 (четыре тысячи восемьсот) рублей за 1 шт.;

- тумбочка прикроватная – 2 066 (две тысячи шестьдесят шесть) рублей 67 копеек за 1 шт.;

- стул – 1 363 (одна тысяча триста шестьдесят три) рубля 33 копейки за 1 шт.;

- шкаф для одежды – 5 106 (пять тысяч сто шесть) рублей 67 копеек за 1 шт.;

- стол обеденный – 3 350,00 (три тысячи триста пятьдесят) рублей за 1 шт.

2.2. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1., является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта, за исключением случая снижения цены Контракта по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

2.3. Оплата поставленного товара производится Заказчиком в пределах выделенных на 2009 год бюджетных ассигнований, в безналичной форме платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в статье 13 настоящего Контракта, на основании счета-фактуры и товарной накладной, акта приема-передачи поставленного товара, акта ввода в эксплуатацию поставленного товара.

2.4. Оплата поставленного товара производится Заказчиком после сдачи Поставщиком и приемки Заказчиком товара в течение 20 банковских дней со дня сдачи-приемки поставленного товара, подписания акта приема-передачи поставленного товара (без претензий).

При этом допускается отсрочка оплаты поставленного товара до 10 банковских дней

2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей.

Статья 3. Источник финансирования Контракта


Настоящий Контракт финансируется за счет бюджета городского округа – город Тамбов, в том числе за счет субсидий областного бюджета, код бюджетной классификации Российской Федерации: 758 0901 4709900 854.

Статья 4. Место, сроки и условия поставки товара


4.1. Место поставки товара: МЛПУ «Городская больница имени Архиепископа Луки», г. Тамбов, ул. Гоголя, д. 6.

4.2. Сроки поставки товара: в течение 45 календарных дней с момента заключения настоящего Контракта.

4.3. Сроки поставки товара, определяемые в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков поставки.

Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается актом сдачи-приемки товара (без претензий).

4.4. Условия поставки товара: порядок доставки товара: на условиях предпоставки, транспортом Поставщика, в упаковке, обеспечивающей сохранность во время транспортировки и хранения, с проведением погрузочно-разгрузочных работ.


Статья 5. Обязательства Сторон

5.1. Обязательства Поставщика:

- поставить товар в количестве и в сроки, установленные настоящим Контрактом;

- поставить товар надлежащего качества;

- одновременно с поставленным товаром передать Заказчику действующие сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, действующие санитарно-эпидемиологические удостоверения, подтверждающие соответствие товара требованиям законодательства РФ (их копии, удостоверенные в порядке, установленном законодательством РФ), гарантийные талоны;

- произвести погрузочно-разгрузочные работы;

- при наличии обоснованных претензий Заказчика по количеству и (или) качеству товара обеспечить замену поставленного товара ненадлежащего качества при выявлении дефектов как при приемке товара, так и в течение гарантийного срока, и (или) допоставку товара в течение 10 календарных дней после получения письменного требования Заказчика.

5.2. Обязательства Заказчика: принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Статья 6. Качество товара и порядок приемки


6.1. Товар должен соответствовать ГОСТ 19917-93 с изменениями № 1-2;

6.2. Поставщик подтверждает соответствие поставляемого товара установленным в настоящем Контракте требованиям и потребностям Заказчика следующими документами: действующими сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями, действующими санитарно-эпидемиологическими удостоверениями, подтверждающими соответствие товара требованиям законодательства РФ (их копиями, удостоверенные в порядке, установленном законодательством РФ), инструкциями по эксплуатации на русском языке, гарантийными талонами.

6.3. Гарантийный срок на поставленный товар составляет 1 год.

6.4. В случае, если поставленный товар не мог использоваться Заказчиком из-за выявленных в течение гарантийного срока недостатков, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться, при условии письменного извещения Поставщика о недостатках товара в срок 30 календарных дней.

6.5. Количество товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать количеству, указанному в товаросопроводительных документах.

6.6. При получении товара от Поставщика Заказчик обязан проверить соответствие товара сведениям, указанным в сопроводительных документах, а также принять товар с соблюдением правил, предусмотренных законами, другими правовыми актами, настоящим Контрактом.

6.7. Приемка товара Заказчиком осуществляется надлежаще уполномоченными на то представителями Заказчика на основании товарной накладной:

а) по количеству, руководствуясь статьями 465-468 Гражданского кодекса Российской Федерации

б) по качеству, руководствуясь статьями 469-477 Гражданского кодекса Российской Федерации

6.8. Приемка товара оформляется актом сдачи-приемки, который составляется в двух экземплярах и подписывается надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара.

Риск порчи товара при транспортировке несет Поставщик.

6.9. В случаях обнаружения Заказчиком недопоставки и (или) несоответствия качества товара условиям настоящего Контракта, в том числе наличия скрытых недостатков товара, а также требованиям по номенклатуре (ассортименту) Заказчик составляет акт приемки товара по количеству и (или) качеству в двух экземплярах (для Заказчика и Поставщика) с указанием выявленных недостатков товара.

6.10. Некачественный (некомплектный) товар считается непоставленным.

6.11. В случае несоблюдения Заказчиком согласованного Сторонами в настоящем Контракте порядка приемки товара Поставщик не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику недопоставкой или ненадлежащим качеством товара.

6.12. Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика.

Статья 7. Ответственность Сторон


7.1. В случае нарушения сроков поставки товара, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости непоставленного товара до фактического исполнения обязательства.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.2. В случае неисполнения обязательства по замене товара ненадлежащего качества, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, Поставщик обязан вернуть Заказчику стоимость указанного товара.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется на сумму задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного пунктом 5.1. настоящего Контракта (кроме случая нарушения сроков поставки), Поставщик несет ответственность в виде штрафа за каждый случай в размере 0,5 % от стоимости товара.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы


8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.


Статья 9. Прочие условия

9.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.

9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью, при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

9.3. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на 5 день после отправления письма по почте.

9.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

При этом, существенным нарушением Контракта является:

- недопоставка товара в срок, установленный пунктом 4.2. настоящего Контракта, при наличии обоснованных претензий Заказчика по количеству поставленного товара;

- поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- просрочка поставки товара более, чем на 5 календарных дней или неоднократное нарушение сроков поставки товаров.

9.5. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, второй – у Поставщика.


Статья 10. Разрешение споров и разногласий


Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

Статья 11. Вступление Контракта в силу



11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта Заказчик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.


Статья 12. Контрактная документация

Протокол _______________________________________________ от «__»___________г. № _____________________.


Статья 13. Юридические адреса и реквизиты Сторон


Заказчик:

МЛПУ «Городская больница имени Архиепископа Луки»

Адрес: 392023, г. Тамбов, ул. Гоголя, д.6

Телефон (факс): (8-4752) 75-12-75

E-mail: mlpu_2@rambler.ru

Расчетный счет: 40204810500000100011

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России Тамбовской области

ОКПО: 01946966

ИНН: 6831004090

КПП: 683101001

БИК: 046850001

Поставщик:

________________________________

________________________________

Адрес:__________________________

________________________________

Телефон (факс):__________________

E-mail: __________________________

Расчетный счет: __________________

________________________________

Банк: ___________________________

________________________________

ОКПО: _________________________

ИНН: ___________________________

КПП: ___________________________

БИК: ___________________________



Главный врач Руководитель ________________

МЛПУ «Городская больница имени (Ф.И.О., должность)

Архиепископа Луки» А.А. Баранов


___________________________ ___________________________

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.


Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

О проведении запроса котировок на поставку мебели медицинской для муниципального лечебно профилактического учреждения Городская больница имени Архиепископа iconИзвещение от 11 декабря 2008 г. №4 муниципального учреждения «Городская библиотека» о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку книжной продукции

О проведении запроса котировок на поставку мебели медицинской для муниципального лечебно профилактического учреждения Городская больница имени Архиепископа iconО проведении запроса котировок на размещение муниципального заказа
Администрация муниципального образования – Чучковский муниципальный район Рязанской области, являясь уполномоченным органом, извещает...

О проведении запроса котировок на поставку мебели медицинской для муниципального лечебно профилактического учреждения Городская больница имени Архиепископа iconО проведении запроса котировок на поставку печатных книг и брошюр
Настоящее извещение о проведении запроса котировок является публичной офертой. Заказчик и организатор запроса котировок оставляют...

О проведении запроса котировок на поставку мебели медицинской для муниципального лечебно профилактического учреждения Городская больница имени Архиепископа iconО проведении запроса котировок
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области предусматривает...

О проведении запроса котировок на поставку мебели медицинской для муниципального лечебно профилактического учреждения Городская больница имени Архиепископа iconО проведении запроса котировок
Управление муниципального заказа Администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области предусматривает...

О проведении запроса котировок на поставку мебели медицинской для муниципального лечебно профилактического учреждения Городская больница имени Архиепископа iconО проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на установку узла автоматизированного коммерческого учета тепловой энергии и
Муниципального лечебного учреждения здравоохранения Константиновская районная больница

О проведении запроса котировок на поставку мебели медицинской для муниципального лечебно профилактического учреждения Городская больница имени Архиепископа iconИзвещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок на право заключения муниципального контракта на поставку печатной продукции
Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: wvyw novo-sibirsk ru), в лице комитета по культуре и искусству...

О проведении запроса котировок на поставку мебели медицинской для муниципального лечебно профилактического учреждения Городская больница имени Архиепископа iconИзвещение о проведении запроса котировок на Реконструкцию крыльца здания детской поликлиники Муниципального учреждения здравоохранения «Карабановская районная больница» Форма торгов
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Карабановская районная больница»

О проведении запроса котировок на поставку мебели медицинской для муниципального лечебно профилактического учреждения Городская больница имени Архиепископа iconИзвещение 75 о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на приобретение мебели для открытия группы в мдоу д/с №7 «Березка» департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района Организатор размещения заказа
О проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на приобретение мебели для открытия группы в мдоу д/с...

О проведении запроса котировок на поставку мебели медицинской для муниципального лечебно профилактического учреждения Городская больница имени Архиепископа iconЕдиная комиссия по размещению муниципального заказа управления культуры мэрии города Новосибирска
Предмет запроса котировок: право заключения муниципального контракта на поставку книг для нужд муниципального бюджетного учреждения...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница