Общество с ограниченной ответственностью «ддм» (ооо «ддм»)




Скачать 364.44 Kb.
НазваниеОбщество с ограниченной ответственностью «ддм» (ооо «ддм»)
страница1/5
Дата конвертации01.04.2013
Размер364.44 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5



ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 17/1/5

г. Москва 17 января 2012 г.


Общество с ограниченной ответственностью «ДДМ» (ООО «ДДМ») именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Управляющего Вавиловой Эльмиры Рунисовны, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой Стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет договора


1.1. Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя, комплект клееного бруса для строительства Индивидуального жилого дома, именуемый в дальнейшем «Товар», а также, сопутствующие материалы, именуемые в дальнейшем «Материалы», а Покупатель обязуется оплатить Товар и Материалы, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.


1.2. Наименование, ассортимент, количество, качество Товара и Материалов, а также цена, условия и сроки оплаты и поставки устанавливаются Сторонами в соответствующих приложениях к договору, подписанных двумя Сторонами и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.


2. Количество и качество товара


2.1 Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара техническим условиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.


2.2. Количество Товара и Материалов, подлежащее поставке, указывается Сторонами в приложениях к настоящему договору.


2.3. Замена некачественного и некондиционного Товара (деталей дома из клееного бруса) осуществляется за счет Поставщика, включая доставку Товара на участок Покупателя.


2.4. Гарантия на Товар составляет 36 месяцев со дня поставки Товара Покупателю.


3. Порядок и условия поставки


3.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Товар, а так же осуществить поставку Материалов согласно срокам, указанным в приложениях к договору. Поставки Товара и Материалов осуществляются партиями.


3.2. Поставщик обязан уведомить Покупателя и Получателя по телефону и/или факсу и/или электронной почте, как минимум за 24 часа, о готовности очередной партии к отгрузке с указанием общего объема отгружаемого Товара.


3.3. В случае доставки Товара и Материалов Поставщиком, Покупатель обязан обеспечить подъезд транспорта и/или разгрузочной техники Поставщика до адреса выгрузки Товара. Если Покупателем данные условия не будут выполнены, Поставщик вправе самостоятельно принять любые меры, по своему усмотрению, для выполнения условий договора по доставке Товара (в т. ч. организовать подъезд, выгрузку) до адреса выгрузки. При этом все расходы должны быть возмещены Покупателем, без права оспаривания способов доставки и/или размеров расходов, понесенных Поставщиком. Доставка осуществляется по адресу указанному в реквизитах Покупателя (Пункт 9 настоящего договора).

В случае самовывоза Покупатель обязан своими силами и за свой счет осуществить вывоз Товара не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня уведомления о готовности очередной партии к отгрузке со склада Поставщика расположенного по адресу: Московская область, Серпуховской район, г. Протвино, ул. Железнодорожная, д. 1А. В случае несвоевременного вывоза готового Товара Покупатель несет ответственность в соответствии с п. 6.2. настоящего договора.


3.4. Поставка Товара и Материалов в рамках данного договора, осуществляется Поставщиком для целей исполнения Договора подряда на строительство № ХХХ от ХХХ года (далее договор Подряда) заключенного между Покупателем и ООО «ДДМ-Строй» (далее - Исполнитель). Сроки поставки Товара и Материалов так же устанавливаются с учетом текущей потребности Исполнителя по договору Подряда в Товаре и Материалах, и этапами выполнения работ, предусмотренных Договором Подряда.


4. Цена товара


4.1. Цена на Товар и Материалы устанавливается в Приложениях к настоящему договору.


5. Порядок и условия оплаты


5.1. Оплата по настоящему договору производится Покупателем путем наличных расчетов или перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. По соглашению Сторон может быть предусмотрена иная форма оплаты.


5.2. Датой оплаты считается дата поступления наличных средств в кассу или на расчетный счет Поставщика.


5.3. В течение 5-ти рабочих дней после подписания настоящего договора, Покупатель осуществляет предварительную оплату за Товар в размере 70% от суммы по приложению №1 настоящего договора. Оставшиеся 30% по приложению №1 Покупатель оплачивает по готовности последней партии Товара к отгрузке со склада в г. Протвино.


5.4. Оплата по остальным приложениям к настоящему договору осуществляется в размере 100% по каждому приложению, непосредственно перед поставкой материалов Покупателю.


6. Ответственность сторон


6.1. Стороны несут ответственность, установленную положениями настоящего договора и действующим законодательством РФ.


6.2. В случае несвоевременного вывоза готового Товара со склада Поставщика, Покупатель обязан оплатить хранение Товара на складе Поставщика в размере 50 (пятидесяти) рублей за 1м3 Товара за каждые сутки хранения.


6.3. Риски гибели Товара несет Поставщик до передачи Товара Покупателю.


6.4. В случае нарушений сроков поставки товара Поставщик по требованию Покупателя уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от стоимости несвоевременно поставленного бруса за каждый день просрочки, но не более 10%.


6.5. В случае нарушений сроков оплаты оставшихся 30% стоимости товара Покупатель по требованию Поставщика уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,05% от стоимости несвоевременно оплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10%.


7. Порядок урегулирования споров


7.1. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему договору является обязательным. Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней с момента получения/вручения претензии.


7.2. Стороны договорились, что предпримут все возможное для разрешения споров, возникающих из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров. В случае не достижения договоренности между Сторонами все спорные вопросы разрешаются в суде по месту нахождения Поставщика.


8. Прочие условия


8.1. С момента подписания настоящего договора все предварительные договоренности Сторон теряют свою силу.


8.2. Во всех случаях, где средство связи для уведомлений и обмена информацией между Сторонами прямо не оговорено в тексте настоящего Договора, допускается использование факсимильной связи и электронной почты. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи и/или электронной почте. Номер факса и адрес электронной почты указывается в реквизитах сторон.


8.3. Все дополнения и приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.


8.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору.


9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:


ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «ДДМ»




Юр. адрес: 115404, г.Москва, ул.1-я Стекольная, д.7, стр.1

Почтовый адрес: 115404, г.Москва, ул.1-я Стекольная, д.7, стр.1

ОГРН 1117746400826

ИНН 7724791198 КПП772401001

Р/с 40702810538060013108

в Царицынском отделении № 7978 Сбербанка России (ОАО) г. Москва

К/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Тел.: 8(495) 995-29-92

E-mail: inform@ddm-stroy.ru


Паспорт гражданина РФ серия:

Выдан:

Код подразделения


Дата рождения:

Зарегистрирован:


Тел.:

E-mail:


Управляющий


______________ /Вавилова Э.Р./

подпись

М.П.



______________ /__________________ /

подпись
  1   2   3   4   5

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Общество с ограниченной ответственностью «ддм» (ооо «ддм») iconДоговор на техническую эксплуатацию конвейеров Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы» ООО «ввсс»
Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ооо «ввсс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице...

Общество с ограниченной ответственностью «ддм» (ооо «ддм») iconОбщество с ограниченной ответственностью «Балтийские магистральные нефтепроводы» (ооо «Балтнефтепровод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СервисХолдинг» (ооо «СервисХолдинг»), именуемое в дальнейшем...

Общество с ограниченной ответственностью «ддм» (ооо «ддм») iconЗакрытое акционерное общество «Прогноз» Общество с ограниченной ответственностью «Л. С. Т. А. Р.» Общество с ограниченной ответственностью нвп «инэк»
...

Общество с ограниченной ответственностью «ддм» (ооо «ддм») iconОоо «строй эксперт» г о. Тольятти 2011 Общество с ограниченной ответственностью «строй эксперт»
Общество с ограниченной ответственностью «строй эксперт» работает на рынке финансово-строительных услуг с августа 2008 года. За это...

Общество с ограниченной ответственностью «ддм» (ооо «ддм») iconОбщество с ограниченной ответственностью «Трансметалл-нн»
Общество с ограниченной ответственностью «Трансметалл-нн», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Г. В....

Общество с ограниченной ответственностью «ддм» (ооо «ддм») iconРешением суда от 17. 11. 2004 заявленные требования удовлетворены
Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту ооо, Общество) обратилось в

Общество с ограниченной ответственностью «ддм» (ооо «ддм») iconОбразец в третейский суд при ООО кпц «Верус»
Истец: Общество с ограниченной ответственностью «,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,»

Общество с ограниченной ответственностью «ддм» (ооо «ддм») iconВ микрорайоне «Пригородный простор» с. Толмачево
Общество с ограниченной ответственностью «ПромГражданСтрой» (сокращенное фирменное наименование ООО «пгс»)

Общество с ограниченной ответственностью «ддм» (ооо «ддм») iconОбщество с ограниченной ответственностью «Жилсервис-3»
Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис-3» в лице генерального директора

Общество с ограниченной ответственностью «ддм» (ооо «ддм») iconОбщество с ограниченной ответственностью
Ооо «Газпромнефть Хантос» и подрядными организациями, выполняющими эти работы для ООО «Газпромнефть Хантос»


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница