Инструкция участникам размещения заказа




НазваниеИнструкция участникам размещения заказа
страница8/8
Дата конвертации04.05.2013
Размер1.12 Mb.
ТипИнструкция
1   2   3   4   5   6   7   8


4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

4.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

4.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

4.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.


5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

5.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

5.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту, если это неурегулировано дополнительным соглашением.


7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

7.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Срок действия Контракта устанавливается с даты заключения настоящего Контракта по 30 июня 2009г.


9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Приложение №1 – Техническое задание.

2. Приложение №2 – План финансирования.


10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Заказчик:

Подрядчик:


ЗАКАЗЧИК:

Глава муниципального образования

г. Александров

__________________________

М.П.

ПОДРЯДЧИК:


___________________________

М.П.



Приложение №1

к муниципальному контракту

на выполнение работ по _____________________

для нужд муниципального образования город Александров

от «___» ____________200__г. № ________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к муниципальному контракту на выполнение работ по __________________________________________

для нужд муниципального образования город Александров



ЗАКАЗЧИК:

Глава муниципального образования

г. Александров


__________________________

М.П.


ПОДРЯДЧИК:


___________________________

М.П.



Приложение №2

к муниципальному контракту

на выполнение работ по _____________________

для нужд муниципального образования город Александров


от «___» ____________200__г. № ________


ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ

руб.

Наименование

Всего

в т.ч. по кварталам

I

II

III

IV






















ЗАКАЗЧИК:

Глава муниципального образования

г. Александров

__________________________

М.П.


ПОДРЯДЧИК:


___________________________

М.П.




1* Документ оформляется на типовом бланке, входящем в комплект документации

1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция участникам размещения заказа

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция участникам размещения заказа
Муниципального учреждения «Коломенская городская Централизованная библиотечная система»

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция участникам размещения заказа
Реконструкция центральной котельно й приобретение и перевозка в монтажную зону парового котла

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция участникам размещения заказа
«Футбольное поле с искусственным покрытием в п. Мелехово Ковровского района, Владимирской области»

Инструкция участникам размещения заказа icon1. инструкция участникам размещения заказа (общие сведения)
«Санаторный комплекс в с. Серегово Княжпогостского района» (2 этап корректировки проектной документации)

Инструкция участникам размещения заказа iconД инструкция участникам размещения заказа
Лот №1 – Выполнение работ по благоустройству и содержанию улично-дорожной сети муниципального образования г. Александров в 2011г

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция участникам размещения заказа общие положения законодательное регулирование. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г.
Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту котельной п. Горка для нужд администрации киржачского района

Инструкция участникам размещения заказа iconИнструкция участникам размещения заказа
Лот№1 Выполнение работ по проведению инженерно-геодезических изысканий для разработки проекта «Распределительные газопроводы и газопроводы...

Инструкция участникам размещения заказа iconДокументация об аукционе для предоставления участникам размещения заказа, пожелавшим принять участие в открытом аукционе на право заключения
Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе с порядком рассмотрения заявок на участие в аукционе, порядком проведения аукциона...

Инструкция участникам размещения заказа iconДокументация об аукционе (оа-237) для предоставления участникам размещения заказа, пожелавшим принять участие в открытом аукционе на право заключения
Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе с порядком рассмотрения заявок на участие в аукционе, порядком проведения аукциона...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница