Конкурсная документация для открытого конкурса




НазваниеКонкурсная документация для открытого конкурса
страница1/17
Дата конвертации06.05.2013
Размер1.51 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Утверждена приказом



заместителя

начальника ГУ «Управтодор»



Соловьева А.М.


№ ___ от _____.09. 2006 г.


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


ДЛЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА


НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

НА ТЕРРИТОРИИ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.


ИЖЕВСК

2006 Г.


Содержание

конкурсной документации


РАЗДЕЛ 1. Требования к участникам размещения заказа.

РАЗДЕЛ 2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению.


РАЗДЕЛ 3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.

РАЗДЕЛ 4. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.

РАЗДЕЛ 5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

РАЗДЕЛ 6. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

РАЗДЕЛ 7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

РАЗДЕЛ 8. Срок подписания государственного контракта.

РАЗДЕЛ 9. Проект государственного контракта.

РАЗДЕЛ 10. Информационная карта заявки на участие в конкурсе .

РАЗДЕЛ 11. Формы документов заявки на участие в конкурсе.

РАЗДЕЛ 12. Техническое задание.


РАЗДЕЛ 1

Требования к участникам размещения заказа

В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Лицо, имеющее статус участника размещения заказа, не должно входить в одну группу лиц с другим участником размещения заказа, кроме случая, когда они оба входят в группу лиц – простое товарищество (консорциум), от имени которого подается одна заявка. В последнем случае консорциум рассматривается как один участник при принятии решения о победителе.

Обязательные требования предъявляемые к участникам размещения заказа :

  1. соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, а именно - наличие действующих лицензий на выполнение работ по предмету конкурса (если деятельность лицензируется);

  2. отсутствие аффилированности с государственным заказчиком - уполномоченным органом, а также с их сотрудниками;

  3. соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника размещения заказа (для юридического лица – определенных на основании его учредительных документов);

  4. непроведение ликвидация участника размещения заказа или непроведение в отношении участника размещения заказа процедуры банкротства на дату проведения конкурса;

  5. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату проведения конкурса;

  6. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период на дату проведения конкурса .

Условия допуска участника размещения заказа к участию в конкурсе:

Участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае если :

  1. участник размещения заказа, предложил, дал или согласился дать, прямо или косвенно, члену Конкурсной комиссии вознаграждение в любой форме (выполнение работ, оказание услуг, ценность) в качестве стимула, который может повлиять на принятие решения, связанного с определением победителя конкурса;

  2. участник размещения заказа не предоставил определенных настоящей конкурсной документацией документов;

  3. участник размещения заказа не соответствует обязательным требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией;

  4. заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям настоящей конкурсной документации.

Конкурсная комиссия отстранит участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения в случае:

  1. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе;

  2. установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа или проведения в отношении участника размещения заказа процедуры банкротства;

  3. установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях .

Участники размещения заказа несут все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсе . Заказчик ни в каких случаях не несет ответственности за такие затраты.


РАЗДЕЛ 2

Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе

и инструкция по ее заполнению.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа или в письменной форме в запечатанном конверте, внутри которого находятся два запечатанных конверта, в каждом из которых находится одна из частей заявки на участие в конкурсе.

Первая часть заявки на участие в конкурсе поданной в письменной форме включает в себя следующие cведения:

1.Сопроводительное письмо ( форма Ф-Н )

2.Сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку .

Для юридического лица:

  1. фирменное наименование, место нахождения, номер контактного телефона (форма Ф-С-1);

  2. сведения об организационно-правовой форме – копия уставных документов, заверенная надлежащим образом;

  3. выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;

  4. надлежащим образом заверенный документ о государственной регистрации юридического лица;

  5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (доверенность, выданная лицу, которое подписало документы к конкурсу, если документы подписаны не руководителем организации).

  6. документ, подтверждающий квалификацию участника размещения заказа – заверенная надлежащим образом копия лицензии на право выполнения строительно-монтажных работ с приложением к лицензии сроком действия не менее чем до 31.12.2006 г

В случае если заявка подается от имени группы лиц (консорциума), формы заполняются всеми членами консорциума.

Если в качестве участника размещения заказа выступает консорциум, в составе заявки должны быть указаны все партнеры, приложена копия договора о создании простого товарищества с детальным описанием обязанностей и программы по выполнению контракта каждым партнером, присутствовать документы, подтверждающие право на подписание документов заявки от имени простого товарищества (консорциума).

Для индивидуального предпринимателя:

  1. фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона ( форма Ф-С-1);

  2. выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки;

  3. надлежащим образом заверенный документ о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

  4. документ, подтверждающий квалификацию участника размещения заказа – заверенная надлежащим образом копия лицензии на право выполнения строительно-монтажных работ с приложением к лицензии сроком действия не менее чем до 31.12.2006 г.

Вторая часть заявки на участие в конкурсе включает в себя предложение участника размещения заказа по цене государственного контракта в форме сводного сметного расчета . Расчет цены выполняется на дату окончания срока подачи заявки на участие в конкурсе. Цена государственного контракта формируется с учетом всех видов и объемов работ, установленных в техническом задании настоящей конкурсной документации, налога на добавленную стоимость и других обязательных платежей и всех затрат, связанных с выполнением работ .

Начальная цена государственного контракт, в том числе контрактная цена 2006г., сведения о валюте, используемой для ее формирования и расчетов с подрядчиками, указаны в информационной карте настоящей конкурсной документации.

Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых работ: в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных в техническом задании настоящей конкурсной документации, но связанных с работами , предусмотренными в техническом задании настоящей конкурсной документации , или при прекращении потребности в предусмотренной в техническом задании настоящей конкурсной документации части работ по согласованию с подрядчиком (победителем конкурса , подписавшим государственный контракт) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

Требования к описанию выполняемых работ , в том числе объем работ выполняемых в 2006г, их количественные и качественные характеристики установлены в техническом задании настоящей конкурсной документации

Требования к сроку и объему гарантий качества работ – - гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и выполненные работы. Началом срока действия гарантийных обязательств считается дата подписания Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта. Гарантийный срок на искусственное сооружение составляет:

  • по земельному полотну 8 лет;

  • по основанию дорожной одежды 6 лет;

  • по нижнему слою покрытия 5 лет;

  • по верхнему слою покрытия 4 лет;

  • по обустройству дороги и подходов 5 лет;

  • по искусственным сооружениям – 8 лет.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств считается дата подписания Акта ввода в эксплуатацию искусственного сооружения. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта, в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта (в соответствии с условиями Распоряжения Министерства транспорта РФ от 07.05.2003 года №ИС-414-р).

Место, условия и срок выполнения работ указаны в информационной карте настоящей конкурсной документации.

Участник размещения заказа имеет право подать на лот конкурса одну заявку на участие в конкурсе.

Инструкция по заполнению заявки на участие в конкурсе:

  1. Участник размещения заказа имеет право подать одну заявку на участие в конкурсе на любой лот или несколько лотов конкурса.

  2. Если заявка на участие в конкурсе подается на все или несколько лотов конкурса - первая часть заявки оформляется в одном экземпляре.

  3. Все сведения, для которых настоящей конкурсной документацией предусмотрены формы, должны быть представлены по этим формам.

  4. Сведения можно впечатать или вписать от руки печатными буквами черными, синими или фиолетовыми чернилами.

  5. Официальный язык заявки - русский.

  6. Все документы представляются в 1 экземпляре.

  7. Все страницы экземпляра заявки должны быть пронумерованы и прошнурованы, заверены печатью участника размещения заказа.

  8. Внутренние конверты запечатываются во внешний конверт. На внутренних и внешнем конвертах должно быть указано:

    • номер конверта;

    • заказчик и его адрес;

    • наименование открытого конкурса;

    • номер лота открытого конкурса.

  9. Не допускается указывать на конвертах наименование участника размещения заказа.

Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации заказчиком, указываемых в журнале регистрации заявок.

Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа должна быть оформлена в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Заявка на участие в конкурсе, поданная в форме электронного документа должна содержать те же сведения и документы , что и при подаче заявки на участие в конкурсе в письменной форме. Все сведения, для которых настоящей конкурсной документацией предусмотрены формы, должны быть представлены по этим формам. Официальный язык заявки. поданной в форме электронного документа – русский.

РАЗДЕЛ 3.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

Подача заявок на участие в конкурсе

Порядок, место, даты и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, оформленных в соответствии с разделом 1 настоящей конкурсной документации, указаны в информационной карте настоящей конкурсной документации.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявками на участие в конкурсе .


Изменения в заявках на участие в конкурсе и их отзыв

Участник размещения заказа вправе изменить, заменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Такое изменение, замена или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило к заказчику до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Изменение в заявку на участие в конкурсе должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с разделом 1 настоящей конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом “Изменение“.

Заявка, полностью заменяющая ранее представленную, должна быть подготовлена, запечатана, маркирована и доставлена в соответствии с разделом 1 настоящей конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом “Замена“.

Заявки на участие в конкурсе поданные в форме электронных документов также дополнительно маркируются словом “Изменение“ или словом “Замена“ соответственно.

Регистрация изменений, замены и уведомления об отзыве заявки производится в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

Участник размещения заказа не может изменить, заменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе после момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.


РАЗДЕЛ 4.

Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления

участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации со дня ее получения.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.


РАЗДЕЛ 5.

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией и в один день.

Перед вскрытием конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта с заявками на участие в конкурсе поданными в письменной форме .

Представители участников размещения заказа, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляет открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, включая изменения, публично. Участие в указанной процедуре является правом, но не обязанностью участника размещения заказа.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и осуществление открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе будет произведено по адресу: 426033, г.Ижевск, ул.Кирова, 22, кабинет № 208. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе указаны в информационной карте .

В первую очередь вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ».

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе объявляется:

  1. номер лота;

  2. наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

  3. наличие сведений и документов, предусмотренных настоящей конкурсной документацией;

  4. цена государственного контракта, указанная в заявке ,которая является критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе , конкурсная комиссия вправе потребовать от участника размещения заказа представление разъяснений положений представленных документов и заявок на участие в конкурсе.

После проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе конкурсная комиссия оформляет протокол вскрытия конвертов.


РАЗДЕЛ 6.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников размещения заказа на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе .

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанных участниками конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с критериями и в порядке, установленными разделом 7 настоящей конкурсной документации.

РАЗДЕЛ 7.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия оценивает каждую из заявок на участие в конкурсе.

При оценке заявки на участие в конкурсе будет учитываться предложение участника конкурса по цене государственного контракта .

На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке относительно других, по мере увеличения предложенной цены государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, предложившей наименьшую цену государственного контракта , присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.


РАЗДЕЛ 8.

Срок подписания государственного контракта.


Победитель конкурса должен подписать проект государственного контракта в срок не более 15 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.


РАЗДЕЛ 9.

Проект государственного контракта.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №______

на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту искусственного сооружения на

автомобильной дороге в Удмуртской Республике.


г. Ижевск « ____ » _________ 2006 г.


Удмуртская Республика, далее именуемая «Заказчик», в лице заместителя начальника государственного учреждения «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» по развитию дорожного хозяйства Соловьева Александра Михайловича , действующего на основании доверенности № 06 от 15 марта 2006 года, с одной стороны, и ____________________________________________________________, далее именуемое «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт), по результатам конкурса, проведенного «_____»___________ ______ года (протокол № _____, Лот____), о нижеследующем.


  1. Предмет Контракта

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства о первоочередном и безусловном выполнении всего комплекса подрядных работ по капитальному ремонту искусственного сооружения на автомобильной дороге _______________________________________ (в дальнейшем – искусственное сооружение ), на территории ____________________ района.

Работы по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с инженерным проектом, утвержденным приказом ГУ «Управтодор».

1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1. поэтапно в порядке, предусмотренном в настоящем Контракте.

Объем выполнения работ по капитальному ремонту искусственного сооружения на 2006 год устанавливаются в Графике производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1). В случае ожидаемого перевыполнения бюджетных назначении по доходной части территориального дорожного фонда УР или их исполнения в объеме, утвержденном Законом УР «О бюджете Удмуртской Республики на 2006 год» от 26 декабря 2005 года N 70-РЗ, (в редакции, действующей на момент заключения настоящего Контракта), Заказчик в течение текущего финансового года, вправе предложить Подрядчику заключить дополнительное соглашение к настоящему контракту с целью увеличения объемов выполнения работ по ремонту (капитальному ремонту) искусственного сооружения на 2006 год, в пределах, установленных Титульными списками.

1.3. Объем выполнения работ по ремонту (капитальному ремонту) искусственного сооружения на 2007г., а также сроки выполнения указанных работ определяются сторонами в дополнительных письменных соглашениях к настоящему Контракту, заключаемых в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.4. Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь по письменному согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

2.Стоимость работ и порядок финансирования.

 2.1. Стоимость работ по ремонту (капитальному ремонту) искусственного сооружения объявленная предприятием - победителем торгов, указывается в Протоколе согласования Контрактной цены (Приложение №2 к настоящему Контракту).

2.2. За выполненную работу, указанную в Приложении № 1 к настоящему Контракту, Заказчик оплачивает Подрядчику в 2006 году __________________________________ рублей, включая НДС (далее- контрактная цена на 2006 год).

2.3. Заказчик осуществляет финансирование (оплату) работ по настоящему Контракту в установленные сроки после принятия в установленном порядке Сметы целевого бюджетного территориального дорожного фонда Удмуртской Республики и Титульных списков на очередной год.

Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Заказчик вправе перечислить Подрядчику аванс, при наличии денежных средств, в размере не более 30 % от контрактной цены на 2006 год, на приобретение материалов, с осуществлением контроля за целевым его использованием. Подрядчик обязан использовать денежные средства, перечисленные авансом, исключительно на выполнение работ по настоящему Контракту.

Погашение аванса производится по мере выполнения работ по настоящему контракту, в сумме пропорциональной принимаемому объему работ.

2.5. Порядок и объем финансирования работ по настоящему Контракту на 2007-2008гг. определяется в дополнительных письменных соглашениях к настоящему контракту, заключаемых сторонами на основании принятых в установленном порядке Сметы целевого бюджетного территориального дорожного фонда УР и Титульных списков на соответствующий финансовый год.

2.6. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Оплата работ в 2006 г. осуществляется в соответствии с условиями настоящего контракта и Графиком финансирования работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

В случае досрочного выполнения работ по настоящему Контракту и приемки их Заказчиком, последний вправе, при наличии денежных средств, оплатить данные работы ранее срока указанного в графике финансирования работ.


3. Сроки выполнения работ

3.1. В течение 5 (пяти) календарных дней, с момента передачи инженерного проекта, Подрядчик разрабатывает и представляет Заказчику для утверждения проект производства работ и календарный график, определяющие календарные сроки выполнения работ и сроки завершения отдельных этапов работ в части выполнения объема работ по ремонту (капитальному ремонту) искусственного сооружения в 2006 году.

При наличии у Заказчика замечаний по указанным выше документам, в т.ч. и по срокам, Подрядчик вносит в них изменения в установленный Заказчиком срок.

3.2. Выполнение работ по настоящему контракту в 2006 году осуществляется Подрядчиком исключительно после утверждения проекта производства работ и календарного графика и должно быть завершено не позднее 30 декабря 2006 года.

3.3. Порядок, срок разработки и предоставления документов, установленных в п.п. 3.1. настоящего контракта, на 2007 г. определяются в дополнительных письменных соглашениях к настоящему контракту.


4. Обязанности Заказчика

4.1. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего контракта передает Подрядчику по акту утвержденный инженерный проект.

4.2. При выполнении Подрядчиком условий, установленных настоящим Контрактом, Заказчик обязан перечислить Подрядчику финансовые средства в соответствии с Графиком финансирования работ (Приложение №3 к настоящему контракту).

4.3. Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком настоящего Контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов, а также целевого использования материально-технических ресурсов.

4.4. В установленном порядке Заказчик обязан осуществлять ежемесячную приемку выполненных работ и услуг в соответствии со стандартами, техническими и технологическими требованиями и нормами к соответствующим (предусмотренным Инженерным проектом) видам работ и материалам, перечисленным в Перечне нормативных документов, применяемых при выполнении дорожных работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту), с оформлением двух стороннего акта.


5.Обязанности Подрядчика

5.1. Обязательства по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии со стандартами, техническими и технологическими требованиями и нормами к соответствующим (предусмотренным Инженерным проектом) видам работ и материалам, перечисленным в Перечне нормативных документов, применяемых при выполнении дорожных работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

5.2. Подрядчик обязан принимать меры по обеспечению технической, экологической и иной безопасности при выполнении работ, в том числе безопасности дорожного движения на участке выполнения работ по настоящему контракту.

5.3. Если в ходе выполнения настоящего Контракта потребуется получение специального разрешения на выполнение отдельных видов работ, не предусмотренных при заключении настоящего Контракта, то Подрядчик обязан получить лицензию до начала их выполнения или, по согласованию с Заказчиком, обеспечить привлечение субподрядной организации, имеющей лицензию на выполнение таких видов работ.

5.4. Подрядчик обязуется на основании и в соответствии с утвержденным и переданным ему в порядке, предусмотренном п. 4.1. настоящего контракта, инженерным проектом, в установленный настоящим контрактом срок, разработать за свой счет необходимые для надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту: Календарный график производства подрядных работ, проект производства работ, рабочие чертежи и другую технологическую документацию.

5.5. Вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля (в соответствии с положениями СНиП 3.01.01-85).

5.6. Подрядчик обязан предоставить Заказчику все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением, а также допускать специалистов Заказчика на территорию предприятия, представлять по их требованию бухгалтерские и иные документы, договоры (контракты), в том числе и с третьими лицами, давать письменные и устные объяснения, материалы налоговых и аудиторских проверок Подрядчика, выполнять по требованию Заказчика иные действия и мероприятия, необходимые для осуществления Заказчиком контроля за целевым использованием выделенных Подрядчику денежных средств.

5.7. Подрядчик имеет право заключить договор субподряда только после получения соответствующего письменного разрешения Заказчика. В договоре субподряда подрядчик обязан предусмотреть обязанность субподрядчика использовать авансовые платежи по договору субподряда исключительно по их целевому назначению, а также полномочия Заказчика в отношении субподрядчика по контролю за целевым использованием средств, выделенных на финансирование работ авансом.

Подрядчик отвечает перед Заказчиком за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком во всех случаях, в том числе, когда договор субподряда был заключен с согласия Заказчика.

5.8. В течение срока действия настоящего Контракта Подрядчик обязан немедленно в письменной форме информировать Заказчика о всех фактах, которые повлекли или могут повлечь ухудшение экономического положения Подрядчика, в том числе: возникновение оснований для ареста средств на счетах или иного имущества Подрядчика, неплатежеспособности (банкротства), прекращения (отзыва) лицензий, реорганизации, ликвидации, приостановления деятельности Подрядчика и т.п.


6. Гарантии качества по выполненным работам


6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые работы и применяемые материалы при ремонте (капитальном ремонте) искусственного сооружения составляет:

  • по земельному полотну 8 лет;

  • по основанию дорожной одежды 6 лет;

  • по нижнему слою покрытия 5 лет;

  • по верхнему слою покрытия 4 года;

  • по обустройству дороги и подходов 5 лет;

  • по искусственным сооружениям – 8 лет

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта, в составе Акта ввода в эксплуатацию законченного объекта (в соответствии с условиями Приказа Министерства транспорта РФ от 25.07.1994 года № 59).

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

6.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с п. 6.2 Контракта с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.

7. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.

7.2. За нарушения сроков выполнения работ, определенных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1 % от суммы Контракта за каждый день просрочки.

7.3. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных п.п.5.1.,5.2.,5.3.,5.4.,5.5.,5.6.,5.7.,5.8.. Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от суммы Контракта за каждое допущенное нарушение. В случае выявления не целевого использования денежных средств Подрядчиком, Заказчик вправе наряду с применяемыми штрафными санкциями, приостановить финансирование по настоящему Контракту до полного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

7.4. Если в ходе проведения проверок будут выявлены случаи выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от требований государственных стандартов и других нормативных документов Заказчик вправе потребовать исправления указанных недостатков за счет Подрядчика в оговоренный срок.

7.5. Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от должного исполнения обязательств или устранения недостатков.

7.6. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие не обеспечения условий безопасного дорожного движения на участке производства ремонтных работ (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

7.7. В случае выявления нарушений обязательств по настоящему Контракту со стороны Подрядчика, Заказчик составляет Акт с указанием конкретных видов нарушений, сроков, в который Подрядчик обязан устранить выявленные нарушения, размеров применяемых штрафных санкций. Акт о выявленных нарушениях по настоящему Контракту направляется в адрес Подрядчика. При наличии возражений по Акту, Подрядчик обязан в течении 5 (пяти) календарных дней направить в адрес Заказчика свои возражения в письменной форме. В случае отсутствия письменных возражений со стороны Подрядчика, считается, что указанные в Акте нарушения и применяемые штрафные санкции признаны Подрядчиком в полном объеме. При наличии возражений со стороны Подрядчика по указанным в Акте нарушениям, вопрос разрешается в порядке, установленном п.9.7. настоящего Контракта.

8.Обстоятельства непреодолимой силы


8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуе­мых природных явлений, военных действий или общественно -политических конфликтов в зоне выполнения ремонтных работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог, если эти обстоятельства непосред­ственно и негативно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

8.3. Если стороны не смогут в течение 10 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном п.9.7. настоящего Контракта.


9. Особые условия


9.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом выполнения работ, в том числе осуществлять выездные проверки на место проведения работ и участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Контракту.

9.2. Представитель Подрядчика обязан принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества работ по ремонту (капитальному ремонту) искусственного сооружения.

9.3. Если в ходе выполнения работ по ремонту (капитальному ремонту) искусственного сооружения выявится неизбежность снижения его транспортно-эксплуатационного состояния по природно-климатическим или иным условиям, Подрядчик, не приостанавливая работы, в пятидневный срок обязан поставить в известность Заказчика. В этом случае Заказчик и Подрядчик обязаны в десятидневный срок рассмотреть вопрос о дальнейших действиях.

9.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

9.5. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

9.6. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

9.8. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне.

10.Срок действия Контракта


10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: два – заказчику , один - подрядчику.


11. Реквизиты и подписи сторон

 Заказчик

Государственное учреждение «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики»

426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 22

УФК по Удмуртской Республике (Минфин Удмуртии (ГУ «Управтодор»)

ИНН 1831088158 КПП 183101001 лицевой счет № 015155651

р/с 40201810400000010002 БИК 049401001 ГРКЦ НБ Удмуртской Республики Банка России г.Ижевск
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Конкурсная документация для открытого конкурса iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с действующим законодательством о размещении государственного (муниципального)...

Конкурсная документация для открытого конкурса iconКонкурсная документация конкурсная документация по проведению открытого конкурса на проведение капитального ремонта многоквартирного дома
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и фасада...

Конкурсная документация для открытого конкурса iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса по отбору
Приложение Акт о состоянии общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами конкурса

Конкурсная документация для открытого конкурса iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса по отбору
Приложение Акт о состоянии общего имущества многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса

Конкурсная документация для открытого конкурса iconКонкурсная документация на проведение открытого
Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения открытого конкурса 16

Конкурсная документация для открытого конкурса iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ на

Конкурсная документация для открытого конкурса iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
Управления многоквартирным домом, расположенным на территории кировского района

Конкурсная документация для открытого конкурса iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса
Приложение 1 к конкурсной документации. Типовой договор на поставку продукции

Конкурсная документация для открытого конкурса iconКонкурсная документация для проведения открытого конкурса на право заключить договоры на реализацию проектов ОАО «Авиаприбор-холдинг»
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми...

Конкурсная документация для открытого конкурса iconКонкурсная документация для открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт
Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница