Договор на оказание услуг по предоставлению подвесок, технологической оснастки и инженерному сопровождению спуска хвостовиков для проведения многостадийного грп




Скачать 305.35 Kb.
НазваниеДоговор на оказание услуг по предоставлению подвесок, технологической оснастки и инженерному сопровождению спуска хвостовиков для проведения многостадийного грп
Дата конвертации30.05.2013
Размер305.35 Kb.
ТипДокументы


ДОГОВОР


на оказание услуг по предоставлению подвесок, технологической оснастки и инженерному сопровождению спуска хвостовиков для проведения многостадийного ГРП


г. Ханты-Мансийск «___»_________2012 года

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос» (ООО «Газпромнефть-Хантос»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Доктора Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____ «____________» (______________________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________Ф.И.О., действующего на основании_________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                  1. Предмет договора

    1. Исполнитель по настоящему договору обязуется оказывать услуги по инженерному сервисному сопровождению с предоставлением собственного оборудования – подвески хвостовика и стингера с возможностью проведения многостадийного ГРП (МСГРП), а также:

- комплектации подвески хвостовика, инженерного сопровождения при спуске, распакеровке и отсоединении от транспортной колонны СБТ, опрессовке пакера;

- инженерного сопровождения при проведении селективного ГРП в хвостовике;

- инженерного сопровождения при проведении разбуривания внутренних элементов хвостовика на ГНКТ;

- инженерного сопровождения по срыву и извлечению бригадой КРС устройства соединения колонны НКТ с воронкой подвески хвостовика (стингера).

  1. Обязанности Исполнителя

    1. Предоставить и согласовать с Заказчиком в течение 5-ти дней после извещения о начале оказания услуг Программу услуг (Приложение № 3).

    2. Качественно выполнить обусловленные в договоре услуги в соответствии с программой услуг, согласованной обеими сторонами, требованиями по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и окружающей среды.

    3. Не позднее 3-х календарных дней после окончания оказания услуг Исполнитель обязан представить отчет о проделанной работе по прилагаемой форме (Приложение №7).

    4. Своевременно доставить на скважину необходимое оборудование, материалы и персонал для оказания услуг, по настоящему договору используя для перевозки технически исправные транспортные средства, отвечающие санитарным требованиям и правилам безопасности, пригодными для перевозки грузов и людей, заправленными ГСМ в объеме, обеспечивающим их эксплуатацию в течение рабочей смены.

    5. При оказании Услуг на автономных Объектах, в период отсутствия автомобильных дорог, Исполнитель самостоятельно обеспечивает доставку собственного Персонала и ТМЦ авиационным и/или иным видом транспорта до Объекта. Исполнитель согласовывает с Заказчиком график (или направляет Заказчику отдельные заявки) и условия перевозки (в части стоимости транспортных услуг) собственных ТМЦ и персонала, предварительно, доставляет необходимые ТМЦ и персонал в пункты указанные Заказчиком. Предварительная заявка подтверждается полномочным представителем Заказчика со стороны Управления строительства скважин.

Исполнитель гарантирует осуществление своей деятельности в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03», другими действующими нормами и правилами, локальными документами Заказчика в области охраны труда, промышленной, пожарной и

экологической безопасности (Приложение №4), которое Заказчик предоставит Исполнителю до начала оказания услуг по настоящему договору.

    1. Исполнитель заверяет и гарантирует Заказчику, что он является должным образом, зарегистрированным и законно действующим юридическим лицом, соблюдающим законодательство Российской Федерации и обладающим необходимыми полномочиями и правами для ведения своей деятельности в том виде, как она осуществляется, а также для заключения настоящего Договора, и что он отвечает надлежащим требованиям и/или обладает всеми необходимыми разрешениями для исполнения услуг. Стороны настоящим признают, что обеспечение соответствия действительности заверений и гарантий, изложенных в настоящем разделе, составляет обязательство Исполнителя по настоящему Договору и, что неточность любых таких заверений или гарантий будет являться нарушением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

    2. Оформлять Акт по технологическому сопровождению и использованию комплексов технических средств для крепления скважин. Акт подписывается у полевого супервайзера Заказчика непосредственно на объекте оказания услуг.

    3. Поддерживать необходимое количество комплексов и сопровождающих материалов согласно месячной заявке Заказчика.

    4. В случае отклонений в работе оборудования Исполнителя, в трёхдневный срок предоставить, акт расследования инцидента и протокол технического совещания специалистов Исполнителя с указанием причин отклонений и мероприятиями по не допущению в дальнейшем.

    5. В случае, невозможности обеспечить выполнение утвержденной программы, а также в случае возникновения каких-либо осложнений, препятствующих продолжению оказания услуг, запланированных на скважине, Исполнитель может приостановить оказание услуг и незамедлительно уведомить об этом представителя Заказчика, одновременно предпринимая необходимые меры по устранению возникших осложнений.

    6. Самостоятельно осуществлять завоз комплексов технических средств для крепления скважин.

    7. Исполнитель за свой счет осуществляет все обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении выполняемых работ и работников Исполнителя, а также освобождает Заказчика от всех затрат, убытков и судебных разбирательств, связанных с денежной компенсацией (включая пенсионные выплаты, пособия и прочие социальные льготы) или нанесением увечья какому-либо работнику или со смертью какого–либо работника, привлекаемого для выполнения работ по Договору. Исполнитель несет все риски и ответственность в случае несоблюдения настоящего пункта договора.

    8. Настоящим Исполнитель обязуется защищать, освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Исполнителем Договора, а также нарушением Исполнителем действующего законодательства.

Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Исполнителем договора, Исполнитель обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков, а также выступить на стороне Заказчика в разбирательствах таких претензий и исков.

Если несмотря на положения настоящей статьи Заказчик понесет какие-либо расходы, штрафы, затраты и иные убытки, связанные с выполнением Исполнителем работ по договору, Исполнитель обязан незамедлительно компенсировать их Заказчику на основании письменного требования последнего, при этом Заказчик имеет право уменьшить очередной платеж по договору на сумму понесенных им расходов, затрат и иных убытков.

    1. В случае возникновения аварийных ситуаций по вине Исполнителя, связанных с загрязнением окружающей среды при оказании услуг, Исполнитель несет ответственность за ущерб, нанесенный окружающей среде.

    2. Исполнитель обязан согласовать провоз негабаритного груза при пересечении с воздушной линией электропередач с энергоснабжающей организацией, кому принадлежит данная воздушная линия, а также оказание услуг в охранной зоне воздушной линии электропередачи. Услуги в охранных зонах производить по нарядам-допускам и разрешениям согласно «Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160».

    3. Исполнитель обязан оказывать услуги по настоящему договору от сетей электроснабжения Бурового подрядчика, при этом Буровой подрядчик предоставляет точку подключения к электрической сети, технические условия на технологическое присоединение электроустановок Исполнителя к сети после выполнения в полном объеме требований технических условий на технологическое присоединение производит подключение Исполнителя. Перед подключением Исполнитель предоставляет Буровому подрядчику:

  • приказ о назначении ответственного за электрохозяйство;

  • подготовленные совместно с Буровым подрядчиком протоколы измерений и испытаний на подключаемое электрооборудование: протокол измерения изоляции кабельных линий, протокол проверки цепи между заземлениями и заземляемыми элементами, протокол измерения сопротивления заземляющих устройств, протокол проверки цепи «Фаза-ноль».

    1. Исполнитель обязан соблюдать правила безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 №196-Ф «О безопасности дорожного движения» и другими нормативными документами.

    2. Исполнитель обязуется выполнять требования Регламента «Осуществление ввоза и вывоза имущества и товарно-материальных ценностей на территории ООО «Газпромнефть-Хантос», утвержденного приказом генерального директора ООО «Газпромнефть-Хантос» от 02.08.2007 № 113.

    3. Исполнитель обязан не допускать наличия в салоне транспортных средств веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое и токсическое опьянение.

    4. Исполнитель обязан строго соблюдать маршруты движения транспорта, согласованные с Заказчиком.

    5. При передвижении транспортных средств по территории ООО «Газпромнефть-Хантос» соблюдать  скоростной режим, установленный на территории месторождений подведомственных ООО «Газпромнефть-Хантос» (Приказ ООО «Газпромнефть-Хантос» от 21.11.2007 № 161-П с изменениями и дополнениями).

    6. В ходе выполнения работ по настоящему договору Исполнитель обязуется:


1). Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.

2). Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.

3). Соблюдать внутренние нормативные документы Заказчика, подписываемые Исполнителем и являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, а именно Требования ООО «Газпромнефть-Хантос» по промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, изложенные в Приложении № 12 к настоящему договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и их неоднократное нарушение Исполнителем даёт право Заказчику расторгнуть настоящий договор без возмещения убытков. Неспособность Исполнителя соблюдать данные требования может привести к недопущению Исполнителя к участию в конкурсах на новые объемы работ на объектах Заказчика.

4). Соблюдать требования к оборудованию, используемому ходе выполнения работ по настоящему Договору и его эксплуатации, установленные действующим законодательством РФ и требованиями по ОТ, ПБ и ООС, разделом №8 Приложения № 12 к настоящему договору.

5). Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям ООО «Газпромнефть-Хантос» по промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды в соответствии с порядком, установленным разделом 7 Приложения № 12 к настоящему договору.

6). Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.95 №106 ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов Российской Федерации. Исполнитель обязуется также осуществлять контроль за соблюдением водителями Исполнителя и третьих лиц, привлеченных Исполнителем, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.

7). Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Исполнителя и привлекаемых Исполнителем третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов, а случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.

8). В случае привлечения Исполнителем с письменного согласия Заказчика в порядке, установленном настоящим Договором, третьих лиц Исполнитель обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами, и в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений

    1. После заключения договора Подрядчик обязан предоставить в Управление промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды ООО «Газпромнефть-Хантос» (по факсу (3467) 354-897 или на электронную почту UPPBiOOS@hantos.gazprom-neft.ru):

- Фамилию Имя Отчество и должности лиц, имеющих право подписывать акты проверок, аудитов, разрешительную, исполнительную и другую документацию на месте исполнения предмета настоящего договора на месторождениях в зоне производственной деятельности ООО «Газпромнефть-Хантос». Стороны договорились считать данное условие существенным условием Договора.

    1. Исполнитель обязуется соблюдать следующие условия выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) в рамках настоящего Договора:

      1. Недопущение аварий и инцидентов произошедших по причине ошибочных действий или бездействий представителя Исполнителя или связанных с отказом элементов оснастки хвостовика;

      2. Удельное непроизводительное время на 1 операцию (общее НПВ Исполнителя в часах деленное на количество выполненных операций). Производится снижение веса целевого значения на один бал за каждый час непроизводительного времени;

      3. Герметичность "головы" колонны-хвостовика;

      4. Срабатывание гидравлического разъединителя;

      5. Отсутствие нарушений представителями подрядчика правил промышленной безопасности, требований и норм пребывания на объектах ООО "Газпромнефть - Хантос". Производится снижение веса целевого значения до ноля за единичный случай.

Предельно допустимые значения КПЭ (выход за рамки указанных значений выявляет невыполнение конкретного показателя КПЭ – что в свою очередь является существенным нарушением договора) указаны в приложении №8. Систематические нарушения или не устранения в согласованные сроки данных нарушений, рассматриваются Заказчиком, как неспособность Исполнителя выполнять работы. В таком случае Заказчик имеет право расторгнуть Договор в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Договора.

2.26. Исполнитель выполняет комплекс мер по устранению нарушений действующего законодательства в области охраны окружающей среды, производит возмещение за свой счет причиненного прямого ущерба и оплату штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами, при нарушении Исполнителем действующего законодательства в области охраны окружающей среды.

2.27. Выполняет мероприятия по охране окружающей среды, утвержденные Заказчиком, в части нарушений возникших при выполнении работ Исполнителем и письменно извещает отдел охраны окружающей среды Заказчика об устранении выявленных нарушений в сроки, указанные в мероприятиях.

2.28. Исполнитель обязуется оформлять разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и лимиты на образование и размещение отходов при выполнении работ и самостоятельно производит расчет и платежи за негативное воздействие на окружающую среду при выполнении работ.

2.29. Исполнитель самостоятельно организует вывоз и утилизацию отходов, образующихся при выполнении работ.

2.30. Исполнитель ежемесячно в срок до 1 числа месяца следующего за отчетным представляет ежемесячный Отчет об объеме водопотребления и водоотведения в отдел охраны окружающей среды Заказчика согласно Приложению № 7 к настоящему договору.

2.31. Исполнитель обязуется выполнять требования Регламента «Осуществление ввоза и вывоза имущества и товарно-материальных ценностей на территории ООО «Газпромнефть-Хантос», утвержденного приказом генерального директора ООО «Газпромнефть-Хантос» от 02.08.2007 № 113.



  1. Права и обязанности Заказчика

    1. Осуществлять технический и геологический надзор за бурением ствола скважины. Осуществлять координацию, контроль над ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их оказания и других обязательств Исполнителя по настоящему Договору.

    2. При обнаружении отступлений Исполнителем от условий договора, проектной документации, регламентирующих документов Заказчика или программы бурения скважин, которые могут привести к ухудшению качества услуг или увеличению сроков их строительства, Заказчик вправе приостановить оказываемые Исполнителем услуги до устранения обнаруженных недостатков. Такой простой расценивается как простой по вине Исполнителя. Оплата простоя по вине Исполнителя Заказчиком не производится, и Исполнитель компенсирует затраты, понесенные Заказчиком и подтвержденные им документами. Простой должен быть зафиксирован в акте, подписанном обеими сторонами.

    3. Отдавать письменные, а в случае риска возникновения аварийных ситуаций – устные указания Исполнителю в отношении оказания услуг в соответствии с настоящим Договором. Распоряжения Заказчика могут носить общий характер или могут касаться конкретных вопросов, относящихся к услугам, выполняемым в соответствии с настоящим Договором, включая, без ограничения, указания о приостановке услуг.

    4. Сообщить Исполнителю о начале оказания услуг на скважине за 5 дней в письменной форме. Утвердить Программу услуг (Приложение №3), представленную Исполнителем в течение 3 (трех) дней с момента предоставления Заказчику или представить письменные замечания.

    5. За пять дней до начала монтажа хвостовика для МГРП на первой скважине или за пять дней до начала следующего месяца предоставлять Исполнителю месячную заявку на завоз оборудования сопровождающих материалов.

    6. Заказчик имеет право на проведение целевого технического аудита Исполнителя в ходе выполнения работ (направлен на проверку выполнения договорных обязательств целях минимизации риска невыполнения договорных обязательств).

    7. Заказчик имеет право расторгнуть договор в случаях:

  • Систематического нарушения Исполнителем условий договора;

  • Однократного невыполнения Исполнителем условий договора и требований, установленных Правилами безопасности, повлекших за собой причинение вреда жизни и здоровью сотрудников Заказчика и его подрядчиков;

  • Нарушения Исполнителем обязательств по повышению показателей эффективности (КПЭ), Приложение №8.



  1. Стоимость услуг

    1. Общая стоимость по договору составляет сумму цифрами (сумма прописью) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) - сумма цифрами (сумма прописью) руб., 00 копеек. Всего с НДС - сумма цифрами (сумма прописью) руб., 00 копеек, согласно Приложению №1 являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. В стоимость услуг включена стоимость оборудования.

    2. Стороны договорились, что оплате подлежат услуги, выполненные качественно и в срок по расценкам согласно Приложению №1 к настоящему Договору.

  2. Условия платежа и порядок расчетов

    1. Услуга считается принятой после подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг Сторонами по настоящему Договору.

    2. Оплата за оказанные услуги по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, в течение 30 календарных дней со дня предъявления Заказчику оригинала счета-фактуры (с указанием номера и даты договора) на основании:

  • актов сдачи-приемки оказанных услуг в текущем месяце в оригинале;

  • оформленных в соответствии с действующим Российским законодательством и подписанными уполномоченными представителями сторон, следующих документов:

- акта приемки сдачи-приемки оказанных услуг (форма КС-2) в оригинале,

- справки о стоимости оказанных услуг (форма КС-3) в оригинале,

- счета-фактуры в оригинале.

Счет-фактура, акт приемки сдачи-приемки оказанных услуг (форма КС-2), справка о стоимости оказанных услуг (Форма КС-3), предоставляются Исполнителем Заказчику в течение трех рабочих дней после оказания услуг, а в случае оказания услуг менее чем за 3 дня до окончания отчетного месяца – не позднее последнего числа отчетного месяца.

В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления вышеуказанных документов, заказчик вправе произвести оплату оказанных Работ в течение 60 календарных дней с момента фактического предоставления документов

    1. Допускается принятие к учету выполненных объемов услуг в отчетном месяце по документам предоставленным Заказчику не в оригинале (посредством электронной почты, факсимильной связи, ксерокопий оригиналов или ином виде, отличном от оригинала), при этом их оригиналы должны быть предоставлены Исполнителем Заказчику в течение 3 рабочих дней с момента представления копий.

Заказчик подписывает предоставленные оригиналы Актов приемки-передачи оказанных услуг в течение 3 рабочих дней с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по оказанным услугам.

В случае наличия у Заказчика претензий к Актам приемки-передачи оказанных Услуг Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для рассмотрения указанных документов.

При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания «Акта приемки-передачи оказанных Услуг Стороны составляют Протокол по исправлению замечаний Заказчика с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

В случае несвоевременного представления Исполнителем указанных выше документов, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 5% от суммы акта выполненных работ, объемы выполненных работ будут приняты Заказчиком месяцем, следующим за отчетным, с указанием фактического периода выполнения работ.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

    1. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

    2. Сверка по производимым расчетам с составлением соответствующего Акта сверки осуществляется до 20-го числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала или при необходимости, по требованию одной из сторон.

    3. В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов США за баррель на основании данных официального информационного  источника  «Platt's Crude Oil Marketwire», стороны согласовывают уменьшение стоимости услуг (такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий настоящего Договора (формы и сроков оплаты оказанных услуг, оказанных услуг, срока действия договора), подписывая соответствующее дополнительное соглашение.

    4. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451 ГК РФ в случае не получения Заказчиком акцепта Исполнителя по истечении 10-ти календарных дней с даты направления Заказчиком оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости услуг и/или изменения иных условий) Исполнителя. Убытки, подлежащие возмещению Исполнителю в связи с расторжением настоящего договора, возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения Исполнителем. Сумма такого возмещения в любом случае не будет превышать 5 % от разницы между стоимостью, определенной за все услуги по договору и частью стоимости, выплаченной либо подлежащей выплате за оказанные услуги.

    5. В случае возникновения взаимной задолженности между Сторонами возможно проведение взаимозачета с подписанием соответствующего соглашения. (Данный пункт только для резидентов РФ)

    6. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего адреса, платежных реквизитов, не позднее 10 дней с даты изменения, путем заключения дополнительного соглашения, либо направления оригинала письма- уведомления, подписанного уполномоченными представителями стороны по договору. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчик не несет ответственности за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия.

    7. Заказчик вправе при приемке услуг соразмерно уменьшить стоимость услуг в соответствие со «Шкалой оценки качества услуг Исполнителя», если в процессе строительства скважины Исполнитель допускал нарушения или отклонения от установленных технологических регламентов, проекта или программы бурения скважин, на основании подписанного обеими Сторонами суточного рапорта, материалов станции ГТИ или Протокола рабочей комиссии. Суммарная стоимость снижения по шкале качества не должна превышать 10% от стоимости строительства скважины, к которой применялась шкала качества.

    8. Стороны договорились, что оплате подлежат услуги, выполненные качественно и в срок по расценкам согласно Приложению №1 к настоящему договору.

  1. Ответственность сторон

    1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне все причиненные таким неисполнением прямые убытки, на основании двухстороннего акта, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

    2. При использовании Исполнителем некачественных материалов, оборудования или персонала, несоответствующей квалификации, вследствие чего на скважине возникли осложнения или аварии Исполнитель ликвидирует их за счёт собственных средств. Указанные недостатки должны быть подтверждены двусторонними актами.

    3. Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взимаются не более чем за 30 дней со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.

    4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

    5. Ни одна из сторон не вправе передавать или перепоручать какие-либо из своих прав или обязанностей по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

    6. В случае нарушения сроков оказания услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от стоимости не оказанных услуг за каждый день просрочки.

    7. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, Исполнитель возмещает Заказчику, убытки, вызванные отказом налоговых органов в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещении), либо связанные с несвоевременным получением по вине Исполнителя вычета (возмещения) по НДС.

    8. За каждый факт появления работника Исполнителя на территории производственных объектов и вахтовых поселков Заказчика (далее Объекты) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя, находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в соответствии с Приложением №4 к договору за каждый случай. Фиксация таких фактов для целей настоящего пункта осуществляется в акте, составленном работниками Управления по режиму и защите информации Заказчика. Одновременно с составлением акта работники Управления по режиму и защите информации Заказчика информируют Исполнителя по телефону диспетчерской службы Исполнителя о каждом факте обнаружения работника Исполнителя на территории Объектов в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а равно обнаружения у работников Исполнителя, находящихся на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. Работник Исполнителя, виновный в совершении проступка, указанного в настоящем пункте, должен быть ознакомлен с составленным актом под роспись. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа.

    9. В случае совершения проступков, указанных в п. 6.8. настоящего договора, работниками организаций, привлеченных Исполнителем для оказания услуг на Объектах на условиях субподряда, Исполнитель уплачивает Заказчику в соответствии с Приложением №4 к договору за каждый случай.

    10. Исполнитель обеспечивает собственными силами (с привлечением специальных ветеринарных служб и специалистов на договорной основе) отсутствие на территории оказания услуг бродячих животных.

За каждый факт обнаружения на территории производственных объектов и вахтовых поселков (далее Объекты) у работников Исполнителя собак и любых орудий охоты, лова, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в соответствии с Приложением №4 к договору за каждый случай. Фиксация таких фактов для целей настоящего пункта осуществляется в акте, составленном работниками Управления по режиму и защите информации Заказчика.

Одновременно с составлением акта работники Управления по режиму и защите информации Заказчика информируют Исполнителя по телефону диспетчерской службы Исполнителя об обнаружении на территории производственных объектов и вахтовых поселков (далее Объекты) у работников Исполнителя собак и любых орудий охоты, лова.

Работник Исполнителя, виновный в совершении проступка, указанного в настоящем пункте, должен быть ознакомлен с составленным актом под роспись. Отказ от подписания фиксируется в акте, и не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа.

    1. В случае совершения проступков, указанных в п.6.10. настоящего договора, работниками организаций, привлеченных Исполнителем для оказания услуг на Объектах на условиях субподряда, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в соответствии с Приложением №4 к договору за каждый случай.

    2. За каждый факт порчи, поломки или совершения иных действий работниками Исполнителя, повлекших за собой нарушение функционирования оборудования Заказчика, а именно повреждение ворот, запорных устройств, ограждений, шлагбаумов, указателей, табличек, оборудования наружного освещения и технических средств охраны, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 рублей.

    3. За каждый факт нарушения работниками Исполнителя правил пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, а именно:

1.Проход (проезд) на территорию Объектов минуя КПП;

2.Нахождение на территории Объектов Заказчика работников и транспорта Исполнителя без пропуска установленного образца;

3.Проживание на территории Объектов Заказчика работников Исполнителя без разрешительных документов;

4.Нахождение на территории Объектов Заказчика работников и транспорта Исполнителя с пропуском установленного образца с истекшим сроком действия, и/или с имеющейся в нём недостоверной информацией;

5.Нахождение на территории Объектов Заказчика работников и транспорта Исполнителя с поддельным пропуском;

6.Использование работником Исполнителя заявления на рыбалку и сбора дикоросов для проезда на территорию Объектов Заказчика на личном транспорте до места выполнения своих трудовых обязанностей;

7.Нахождение личного автотранспорта работников Исполнителя на территории Объектов;

Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в соответствии с Приложением №4 к договору за каждый случай.

    1. За каждый факт оказания работниками Исполнителя услуг на Объектах Заказчика без средств индивидуальной защиты, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч рублей).

    2. За каждый факт несвоевременного вывоза товарно-материальных ценностей с Объекта Заказчика (с места оказания услуг после их окончания), а равно вывоза и/или попытки вывоза с Объектов Заказчика товарно-материальных ценностей, горюче-смазочных материалов без сопроводительных документов (товарно-транспортной накладной) или с сопроводительными документами, в которых:

- отсутствуют инвентарные (номенклатурные) или заводские номера груза,

- количество и наименование перевозимого груза, указанные в документах, не соответствуют количеству и наименованию фактически перевозимого груза;

- отсутствует печать структурного подразделения Заказчика, с территории которого вывозится груз,

Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 рублей.

    1. Факты порчи имущества и нарушений, допущенных со стороны Исполнителя фиксируются в акте, составленном работниками Управления по режиму и защите информации Заказчика. Одновременно с составлением акта работники Управления по режиму и защите информации Заказчика, информируют Исполнителя по телефону диспетчерской службы Исполнителя о выявленных нарушениях.

Работник Исполнителя, виновный в совершении проступка, указанного в вышеперечисленных пунктах, должен быть ознакомлен с составленным актом под роспись. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, является безусловным основанием для взыскания штрафа.

    1. В случае повреждения линий электропередачи или выхода из строя и простоя электрооборудования Заказчика по настоящему договору по вине Исполнителя или по вине третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для оказания услуг по настоящему договору, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 000 (Одного миллиона) рублей и возмещает причиненный ущерб. Не позднее следующего дня после повреждения электроустановок, по инициативе Заказчика Стороны составляют акт расследования инцидента (аварии) оформленный в соответствии с «Инструкцией по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства предприятий и организаций нефтяной промышленности (РД-39-139-95)», который подписывается уполномоченными представителями сторон.

    2. В связи с исполнением настоящего Договора, Заказчик имеет право производить проверки соблюдения требований «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Если в результате проверки обнаружено нарушение выполнения вышеназванных Правил Заказчик имеет право приостановить оказание услуг, при этом Исполнитель возмещает Заказчику понесенные убытки в результате простоя других Подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере за каждый случай нарушения 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

    3. Сумма штрафных санкций за нарушение валютного законодательства, предъявленных Заказчику по вине Исполнителя, подлежит возмещению Исполнителем в полном объеме. (Данный пункт только для нерезидентов РФ)

    4. Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Заказчика при оказании услуг на объекте и не возмещает Заказчику затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Заказчика.

    5. Заказчик не несет ответственности за несоблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности персоналом Исполнителя при оказании услуг на объекте и не возмещает Исполнителю затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Исполнителя.

    6. В случае повреждения коммуникаций и оборудования (трубопроводов всех категорий и назначений, АГЗУ, БГ, БМА, БДР, КТП, КТПНУ, кабельных эстакад на кустовой площадке с остановкой фонда) Заказчика по вине Исполнителя или по вине третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для выполнения работ по настоящему договору, Исполнитель уплачивает штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей и возмещает причиненный ущерб. Фиксация таких фактов устанавливается актом (отчетом) расследования причин инцидента (происшествия) Заказчика с участием представителя Исполнителя. Отказ Исполнителя в расследовании инцидента (происшествия) не может служить основанием для не применения в отношении него штрафных санкций.

    7. Представители Заказчика вправе беспрепятственно проверять соблюдение требований правил и норм, а также локальных документов Заказчика в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при оказании услуг Исполнителем на объектах Заказчика. При выявлении нарушений вышеуказанных требований Заказчик вправе приостановить оказание услуг Исполнителя до устранения выявленных нарушений.

Факт нарушения вышеуказанных требований должен быть подтвержден одним из следующих документов:

- актом постоянно-действующей комиссии Заказчика;

- актом-предписанием специалиста Заказчика, осуществляющего производственный контроль;

- актом (отчетом) расследования причин расследования инцидента, происшествия, несчастного случая на объекте (в том числе опасном производственном) Заказчика с участием представителя Исполнителя;

- соответствующим актом или предписанием контролирующих, вышестоящих и надзорных органов.

Отказ Исполнителя в расследовании инцидента, происшествия, несчастного случая, не может служить основанием для не применения в отношении него штрафных санкций

  1. Условия и порядок досрочного расторжения договора

    1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Исполнителя не менее чем за 30 дней до даты расторжения Договора, уплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части услуги, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от Договора, при наличии акта подписанного двумя сторонами.



  1. Конфиденциальность



8.1. Условия Договора являются конфиденциальными. Режим коммерческой тайны осуществляется в соответствии с требованиями Соглашения о конфиденциальности.

8.2. Предмет договора, его стоимость и сведения, полученные сторонами при исполнении условий настоящего договора, являются конфиденциальной информацией, которую стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.

8.3. В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам, виновная сторона возмещает убытки, причиненные разглашением.

  1. Порядок рассмотрения споров

9.1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.

9.2. Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается:

а) требования заявителя претензии;

б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их;

г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и известные заявителю претензии нормативно-правовые акты;

д) перечень прилагаемых к претензии документов;

е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

9.3. Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения. В ответе на претензию указывается признание и непризнание требования, содержащиеся в претензии.

9.4. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указывается:

а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты и пункты настоящего Договора;

б) фактические доказательства, обосновывающие отказ;

в) перечень прилагаемых к претензии документов.

9.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию такой спор подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа.


  1. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

  1. Прочие условия

    1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего Договора, являются его составной и неотъемлемой частью.

    2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, применению подлежат нормы действующего законодательства РФ.

    3. Стороны признают юридическою силу документов, подписанных и переданных посредством факсимильной связи с последующей отправкой подлинников по почте.

    4. Договор цессии (уступка права требования) заключается только с письменного согласия Заказчика.

    5. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя (Подрядчика) включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя (Подрядчика) последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты ODO@hantos.gazprom-neft.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Исполнителем (Подрядчиком) обязанности, предусмотренной настоящим пунктом. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем (Подрядчиком) письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

  2. Срок действия договора

    1. Настоящий Договор вступает в силу с "___" _______ 20___г. и действует по "___" ________ 20___г., а в части исполнения обязательств Сторон по взаиморасчетам, возмещению убытков, окончанию оказания услуг, которые начались до истечения срока договора, исправлению недостатков оказанных услуг – до полного завершения.

    2. Срок оказания Услуг по Договору: начало – _______, окончание – _________.



  1. Приложения к договору

К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой частью следующие приложения:

Приложение № 1 - Спецификация используемого оборудования.

Приложение № 2 - Шкала качества.

Приложение № 3 - Программа оказания услуг.

Приложение № 4 - Перечень нарушений и штрафных санкций.

Приложение № 5 - Перечень нормативных документов по промышленной, экологической безопасности, охране труда и гражданской защите ООО «Газпромнефть-Хантос».

Приложение № 6 - Требования ООО «Газпромнефть – Хантос» по промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды для договоров.

Приложение № 7 - Отчёт о проделанной работе.

Приложение № 8 - Мониторинг ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Приложение № 9 - Положение о порядке организации одновременного производства работ по бурения, освоению, обустройству, вскрытию дополнительных продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту скважин на кустовых площадках ООО «Газпромнефть-Хантос».



  1. Юридические адреса и реквизиты сторон:




Заказчик:

ООО «Газпромнефть-Хантос»


Юридический адрес: 628508,

ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский р-он,

д. Шапша, ул. Северная, д.6

Почтовый адрес: 628007, Россия,

ХМАО-Югра,

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 149

ИНН 8618006063 КПП 862450001

Р/с 40702810300030000945

ф-л ГПБ (ОАО) в г. Югорске

К/с 30101810600000000758

Исполнитель:







Заказчик:

Генеральный директор

ООО « Газпромнефть – Хантос»


____________________С.А. Доктор

Исполнитель:


________________________


________________________







КТ-115 №3.17


Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Договор на оказание услуг по предоставлению подвесок, технологической оснастки и инженерному сопровождению спуска хвостовиков для проведения многостадийного грп iconДоговор № на оказание услуг по одновременно-раздельной добыче нефти в 2-3-х пластовых скважинах и услуг по предоставлению в собственность скважинных компоновок для организации одновременно-раздельной добычи нефти (орд) на месторождениях ООО «Газпромнефть-Хантос»

Договор на оказание услуг по предоставлению подвесок, технологической оснастки и инженерному сопровождению спуска хвостовиков для проведения многостадийного грп iconМетодические указания к проведению лабораторно- практических занятий по дисциплине «Проектирование технологической оснастки»
«Проектирование технологической оснастки» для студентов машиностроительных специальностей (для внутривузовского пользования)/ сост....

Договор на оказание услуг по предоставлению подвесок, технологической оснастки и инженерному сопровождению спуска хвостовиков для проведения многостадийного грп iconМетодические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Проектирование технологической оснастки»
«Проектирование технологической оснастки» для студентов машиностроительных специальностей очной и заочной форм обучения (для внутривузовского...

Договор на оказание услуг по предоставлению подвесок, технологической оснастки и инженерному сопровождению спуска хвостовиков для проведения многостадийного грп iconМосковское шоссе 4А, стр. 2 оф. 166
Договор согласно ст. 437, 438 гк РФ на оказание услуг на условиях, изложенных ниже. Акцептом признается получение Исполнителем Задания...

Договор на оказание услуг по предоставлению подвесок, технологической оснастки и инженерному сопровождению спуска хвостовиков для проведения многостадийного грп iconДоговор № / на оказание услуг по оценке

Договор на оказание услуг по предоставлению подвесок, технологической оснастки и инженерному сопровождению спуска хвостовиков для проведения многостадийного грп iconО размещении закупки путем проведения запроса котировок
Кгау «рцсс» извещает Вас о размещении закупки путем проведения запроса котировок на право заключить гражданско-правовой договор на...

Договор на оказание услуг по предоставлению подвесок, технологической оснастки и инженерному сопровождению спуска хвостовиков для проведения многостадийного грп iconДоговор на оказание услуг по устройству деревянной лестницы
Индивидуальный предприниматель Шафурин П. Н., именуемый в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны, и Дляпримерный ?? именуемый в дальнейшем...

Договор на оказание услуг по предоставлению подвесок, технологической оснастки и инженерному сопровождению спуска хвостовиков для проведения многостадийного грп iconМонтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий
Содержатся описания типов оснастки и предъявляемые к ней технические требования, рассматриваются конструктивные особенности и способы...

Договор на оказание услуг по предоставлению подвесок, технологической оснастки и инженерному сопровождению спуска хвостовиков для проведения многостадийного грп iconИнструкция для участника запроса котировок
Запрос котировок по выбору исполнителя на оказание услуг по оформлению подписки и предоставлению периодических печатных изданий для...

Договор на оказание услуг по предоставлению подвесок, технологической оснастки и инженерному сопровождению спуска хвостовиков для проведения многостадийного грп iconТехническое задание на оказание услуг по предоставлению неисключительного права на использование программ для электронных вычислительных машин (программное обеспечение)
Муниципальный заказчик администрация муниципального образования Узловский район


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница