Муниципальное образование городской округ Дзержинский




Скачать 190.95 Kb.
НазваниеМуниципальное образование городской округ Дзержинский
Дата конвертации26.11.2012
Размер190.95 Kb.
ТипДокументы




Муниципальное образование

городской округ Дзержинский

Лермонтова ул., д.7а, г. Дзержинский, Московская область, Россия, 140090 тел. (095)550-3384, факс 550-0070

ОГРН 1035010950325, ИНН 5027023974/КПП 505601001 Е-mail: root@ugresh.ru, htpp://www.ugresh.ru

Извещение № 31 от 25 марта 2010 г.

Администрация г. Дзержинский извещает о размещении заказа путем запроса котировок цен на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обслуживанию ливневых канализаций общегородских территорий

Муниципальный заказчик – Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский», 140090 г.Дзержинский, МО ул. Дзержинская, 16; тел. 550 54 15 – заместитель главы администрации города –начальник управления по городскому хозяйству Иващенко В.А.

Уполномоченный орган в сфере размещения заказов Администрации г. Дзержинский: отдел муниципального заказа Комитета бухгалтерского учета и муниципального заказа - «Организатор торгов по размещению муниципального заказа», 140090, г.Дзержинский, М.О.,ул.Лермонтова, д.7а Контактное лицо: тел. .(495) 550 33 84 - Хрящева В.Ф. – главный специалист отдела муниципального заказа, e-mail: root@ugresh.ru,

Источник финансирования: средства местного бюджета.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 342 609,00 руб.

Объем размещения заказа: согласно техническому заданию (Приложение № 2)

Место выполнения работ: г. Дзержинский, общегородские территории;

Требования к работам, предъявляемые Заказчиком: выполнение работ, согласно требованиям, изложенным в техническом задании.

Условия выполнения заказа:

- в соответствии с условиями муниципального контракта (Приложение № 2);

Период оказания услуг: 2-й квартал 2010 г.с апреля 2010 г. по 30.06.2010 г. включительно.

Условия оплаты: Оплата за выполненные работы производится по безналичному расчету, ежемесячно по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней на основании выставленного счета, оформленного Акта .

Требования к участникам размещения заказа:

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ реестре недобросовестных

поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

- обеспечение качественного выполнения работ в соответствии с установленными нормами, правилами: ГЭСНП и ТЕР-81-02-23-2001, СанПиН 42-128-4690-88, Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (принятые письмом Росавтодора от 17 марта 2004 года № ОС-28/1270-ис), ГОСТ 3634-99 "Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия", ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения".

Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ и устранение нарушений указанных правил за свой счет, несет ответственность за обеспечение мер по охране труда, пожарной безопасности при производстве работ.

Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов – не установлены.

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы – не установлены

Срок подписания контракта с победителем: не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола, с учетом условий, изложенных в извещении.

Сведения о включенных в цену расходах: в цену товаров, работ, услуг входят все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 140090 М.О. г. Дзержинский, ул. Лермонтова, д.7а, 1 этаж, 1-й подъезд, комната № 7 – отдел муниципального заказа, тел. 550-33-84. Котировочные заявки принимаются с 9-00 час. до 18-00 час. ежедневно, пятница – до 17-00 час. Перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.

Срок начала подачи котировочных заявок: с 26 марта 2010 г.

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 18 час.00 мин. 05 апреля 2010 г.. московского времени.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок цен на вышеуказанную работу, просим представить котировочную заявку по прилагаемой ниже форме в письменном виде, заверенную подписью и печатью . В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью на прошивке и заверены подписью. Чтобы не допустить фактов нарушения прав участников размещения заказа, документы в электронном виде временно не принимаются до принятия закона об электронном документе. Документы, переданные факсимильной связью, рассматриваются только в случае предоставления оригинала до окончания срока подачи котировочной заявки.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приложения: № 1 - форма котировочной заявки

№ 2 - техническое задание

№ 3 - проект муниципального контракта


Председатель комитета бухгалтерского учета

и муниципального заказа Л.М.Челепигина


Хрящева


Приложение № 1 к Извещению


На фирменном бланке с указанием места нахождения (для юридического лица), ФИО, место жительства (для физического лица) банковские реквизиты участника размещения заказа, телефона, ИНН.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

« ____»______________2010 г.

Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы нижеподписавшиеся, предлагаем выполнение работ по обслуживанию ливневых канализаций общегородских территорий

в сумме ___________________(в т.ч. прописью) _______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________руб., в

т.ч. НДС в сумме _______________рублей (обязательно указать применение НДС).

( Примечание по заполнению: В случае расхождения между ценой, указанной цифрами и ценой, указанной

прописью, преимущество будет иметь цена, указанная цифрами.)

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировки цен выполнить работу в соответствии с требованиями, сроками исполнения, условиями оплаты, изложенными в извещении о проведении запроса котировок цен № 31 от «25» марта 2010 г.

А также _____________________________________________________________________
(наименование , местонахождение (для юридического лица)

декларирует свое соответствие требованиям, установленным п.12 ст.43 Федерального закона № 94- ФЗ от 21 июля 2005 г. (п. 12 введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 308-ФЗ), а именно:

Требование

Данные участника


Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.



До оформления муниципального контракта настоящая ценовая котировка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будут выполнять роль обязательного контракта между нами.

Мы признаем, что направление Вам запроса ценовых котировок и предоставление котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

С условиями предложенного проекта муниципального контракта согласны.

Ценовая котировка действительна до ___________________

Должность (подпись) ФИО

МП


Приложение № 2 к Извещению


Техническое задание

на выполнение работ по обслуживанию ливневых канализаций



  1. Общие условия:


Место оказания услуг: Московская обл. г. Дзержинский (общегородские территории)

Срок выполнения работ: II квартал 2010г. (апрель – июнь)

  1. Наименование, адрес и объем выполняемых работ:




№ п/п

Наименование работ

Периодичность

Период выполнения работ

Адрес

1.

Очистка ливневых решеток от мусора, веток, листьев

( 176 шт.)

4 раза в месяц

Апрель -

Июнь


ул. Угрешская (68)

ул. Лесная (28)

ул. Лермонтова (18)

ул. Дзержинская (16)

ул. Бондарева 28 (3)

ул. Спортивная (4)

Торговый центр (4)

пл. Дм. Донского (6)

ул. Ленина (1)

ул. Бондарева (28)


2.

Очистка лотков ливневой канализации от мусора, веток, листьев

(протяженность – 3 500 м.)

1 раз в неделю

Апрель -

Июнь


Верхний пруд (1)

от ул. Бондарева, д.21 к

ул. Дзержинская, д.9 (1)

ул. Спортивная, д.14 (1)

ул. Спортивная, д.15 (1)

ул. Дзержинская, д.17 (1)

ул. Дзержинская, д.19 (1)

ул. Дзержинская, д.21 (1)

Родник (1),

гора «Шанхай» (1)

ул. Томилинская, д.14 (1)

ул. Томилинская, д.18 (1)

ул. Томилинская, д.22 (1)

ул. Томилинская, д.27 (1)

ул. Томилинская, д.28

(у лестницы) (1)

ул. Лермонтова, д.8 (1)

ул. Лермонтова, д.13 (1)

ул. Лермонтова, д.17 (1)

ул. Бондарева, д.28 (1)

ул. Шама, д.1 (1)

гимназия № 4 (1)


3.

Погрузка песка и мусора

(объем – 10 куб.м.)

3 раза в месяц

Апрель -

Июнь


Сквер Громцева,

Торговый центр,

пл. Дм. Донского,

Томилинская площадь,

ул. Дзержинская,

ул. Лесная,

ул. Угрешская,

пл. Св. Николая,

сквер Громцева,

ул. Лермонтова,

ул. Томилинская


4.

Очистка приямков, колодцев ливневой канализации

(114 шт.)

4 раза в месяц

Апрель –

Май


ул. Угрешская (44)

ул. Лермонтова(43)

ул. Дзержинская (9)

ул. Лесная (18)


5.

Вырубка поросли вдоль лотков ливневой канализации

(292 м.)

3 раза в месяц

Июнь



Верхний пруд (1)

от ул. Бондарева, д.21 к

ул. Дзержинская, д.9 (1)

ул. Спортивная, д.14 (1)

ул. Спортивная, д.15 (1)

ул. Дзержинская, д.17 (1)

ул. Дзержинская, д.19 (1)

ул. Дзержинская, д.21 (1)

Родник (1),

гора «Шанхай» (1)

ул. Томилинская, д.14 (1)

ул. Томилинская, д.18 (1)

ул. Томилинская, д.22 (1)

ул. Томилинская, д.27 (1)

ул. Томилинская, д.28

(у лестницы) (1)

ул. Лермонтова, д.8 (1)

ул. Лермонтова, д.13 (1)

ул. Лермонтова, д.17 (1)

ул. Бондарева, д.28 (1)

ул. Шама, д.1 (1)

гимназия № 4 (1)




Приложение № 3 к Извещению


Проект

Муниципальный контракт

на выполнение работ для муниципальных нужд

городского округа Дзержинский


___________


г. Дзержинский "_____"____________ 2010г.


Муниципальное образование "Городской округ Дзержинский", от имени которого действует Администрация г. Дзержинского, в лице заместителя главы администрации города – начальника управления по городскому хозяйству Иващенко Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности от 20.11.2009г. № 1479-АГ/09, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и (наименование организации) , именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице (должность, Ф.И.О) , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением о размещении заказов на выполнение работ для муниципальных нужд города Дзержинский, заключили настоящий муниципальный контракт (договор), именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:


  1. Предмет настоящего Контракта


1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя для муниципальных нужд городского округа Дзержинский выполнение работ по обслуживанию ливневой канализации общегородских территорий.

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, согласно Приложению № 1.

1.3. Содержание и сроки выполнения работ определяются в соответствии с календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, согласно Приложению № 2.

1.4. Работы, выполняемые согласно настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а работы, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.

1.5. Работы, не соответствующие требованиям п.1.4. настоящего Контракта, не принимаются Заказчиком и считаются не выполненными.

1.6. Настоящий Контракт заключен на основании Протокола (число , № ) заседания Единой комиссии Администрации города Дзержинский по муниципальному заказу.


  1. Права и обязанности Сторон


2.1. Заказчик:

а) поручает Подрядчику выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимую для исполнения условий Контракта;

в) консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального заказа на указанные работы;

г) обеспечивает оплату выполненной работы в соответствии с контрактной стоимостью в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Контракта;

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика путем проверки качества, объемов и сроков выполнения работ вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков и уплаты неустойки;

е) вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта путем проверки качества, объемов и сроков выполнения работ.


2.2. Подрядчик:

а) обязуется выполнить работы надлежащего качества в соответствии ГЭСНП и ТЕР-81-02-23-2001, СанПиН 42-128-4690-88, Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (принятые письмом Росавтодора от 17 марта 2004 года № ОС-28/1270-ис), ГОСТ 3634-99 "Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия", ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", в полном объеме, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию по вопросам выполнения настоящего Контракта;

г) вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Контракта;

д) вправе получать оплату за выполненные работы в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;

е) обеспечивает необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, несет ответственность за обеспечение мер по охране труда, пожарной безопасности при производстве работ;

ж) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков.


  1. Порядок сдачи и приемки выполненных работ


3.1. Заказчик в присутствии Подрядчика производит проверку объема, сроков, а также наличие документов, подтверждающих качество выполненных работ.

3.2. По завершении работ Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанного Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением к ним документов (материалов), предусмотренных техническим заданием.

3.3. Заказчик в течении пяти дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов (материалов), предусмотренных техническим заданием обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр акта сдачи-приемки работ, или мотивированный отказ.

3.4. В случае несоответствия выполненной работы условиям технического задания Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть представлены Заказчиком в течении пяти дней со дня получения им акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести работы по устранению дефектов без дополнительной оплаты.


  1. Стоимость работ и порядок расчетов


4.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, определяется утвержденным Заказчиком расчетом стоимости с учетом НДС (18%) и в соответствии с Протоколом соглашения контрактной стоимости работ (Приложение № 3) и составляет: (сумма прописью).

____________________________________________________________________________________________

4.2. Заказчик обязуется ежемесячно оплачивать выполненную работу по настоящему Контракту в течении 10 (десяти) дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки. Расчет с Подрядчиком производится в соответствии с фактически выполненными работами, согласно Актам в размере, не превышающем контрактной стоимости работ, на основании счета, счета-фактуры.


  1. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров


5.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты работ, допущенные по вине Подрядчика.

5.2. В случае не устранения дефектов в течении десяти дней с момента выставления соответствующих претензий, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом,

по вине Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.6. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом по вине Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику фактически произведенные затраты.

5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5.9. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров. В случае не достижения договоренности Стороны разрешают споры в Арбитражном суде Московской области.



  1. Порядок осуществления контроля за исполнением

настоящего Контракта


Администрация городского округа Дзержинский и должностные лица, уполномоченные Главой города, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта, в том числе проводить экспертные проверки качества выполненных работ.


  1. Срок действия настоящего Контракта и порядок

внесения в него изменений и дополнений


7.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его подписания Сторонами и до момента исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме

с _____________ по _____________

7.2. Срок исполнения настоящего Контракта устанавливается в соответствии с календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, согласно Приложению № 2 : Апрель 2010г. – Июнь 2010г..

7.3. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения.

7.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.


  1. Адреса и банковские реквизиты Сторон


Заказчик:

140090 Московская обл. г. Дзержинский, ул. Спортивная, д. 20а

ИНН 5027023974, КПП 505601001, УФК по Московской области

(Администрация г. Дзержинский л/с 03000700248)

р/с 40204810900000002241 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

(л/с 02483001890) БИК 044583001, ОКОНХ 97600, ОКПО 04190210


Подрядчик:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



  1. Заключительные положения


Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для: Заказчика, Подрядчика).


Заказчик: Подрядчик:


______________/ В.А.Иващенко/ ______________/____________/

"_____" _______________ 2010г. "_____"_______________ 2010г.


М.П. М.П.


Приложение № 1

к проекту муниципального контракта


Заказчик: Подрядчик:


______________/ В.А.Иващенко/ ______________/____________/

"_____" _______________ 2010г. "_____"_______________ 2010г.


М.П. М.П.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ


__________ от ______________ 2010г.


Выполнение работ по Обслуживанию ливневой канализации общегородских территорий.



№ п/п

Наименование работ

Периодичность

Период выполнения работ

Адрес

1.

Очистка ливневых решеток от мусора, веток, листьев

( 176 шт.)

4 раза в месяц

Апрель -

Июнь


ул. Угрешская (68)

ул. Лесная (28)

ул. Лермонтова (18)

ул. Дзержинская (16)

ул. Бондарева 28 (3)

ул. Спортивная (4)

Торговый центр (4)

пл. Дм. Донского (6)

ул. Ленина (1)

ул. Бондарева (28)


2.

Очистка лотков ливневой канализации от мусора, веток, листьев

(протяженность -3 500 м)

1 раз в неделю

Апрель -

Июнь


Верхний пруд (1)

от ул. Бондарева, д.21 к

ул. Дзержинская, д.9 (1)

ул. Спортивная, д.14 (1)

ул. Спортивная, д.15 (1)

ул. Дзержинская, д.17 (1)

ул. Дзержинская, д.19 (1)

ул. Дзержинская, д.21 (1)

Родник (1),

гора «Шанхай» (1)

ул. Томилинская, д.14 (1)

ул. Томилинская, д.18 (1)

ул. Томилинская, д.22 (1)

ул. Томилинская, д.27 (1)

ул. Томилинская, д.28

(у лестницы) (1)

ул. Лермонтова, д.8 (1)

ул. Лермонтова, д.13 (1)

ул. Лермонтова, д.17 (1)

ул. Бондарева, д.28 (1)

ул. Шама, д.1 (1)

гимназия № 4 (1)


3.

Погрузка песка и мусора (объем – 10 куб.м.)

3 раза в месяц

Апрель -

Июнь


Сквер Громцева,

Торговый центр,

пл. Дм. Донского,

Томилинская площадь,

ул. Дзержинская,

ул. Лесная,

ул. Угрешская,

пл. Св. Николая,

сквер Громцева,

ул. Лермонтова,

ул. Томилинская


4.

Очистка приямков, колодцев ливневой канализации

(114 шт.)

4 раза в месяц

Апрель -

Июнь


ул. Угрешская (44)

ул. Лермонтова(43)

ул. Дзержинская (9)

ул. Лесная (18)


5.

Вырубка поросли вдоль лотков ливневой канализации

(292 м)

3 раза в месяц

Апрель



Верхний пруд (1)

от ул. Бондарева, д.21 к

ул. Дзержинская, д.9 (1)

ул. Спортивная, д.14 (1)

ул. Спортивная, д.15 (1)

ул. Дзержинская, д.17 (1)

ул. Дзержинская, д.19 (1)

ул. Дзержинская, д.21 (1)

Родник (1),

гора «Шанхай» (1)

ул. Томилинская, д.14 (1)

ул. Томилинская, д.18 (1)

ул. Томилинская, д.22 (1)

ул. Томилинская, д.27 (1)

ул. Томилинская, д.28

(у лестницы) (1)

ул. Лермонтова, д.8 (1)

ул. Лермонтова, д.13 (1)

ул. Лермонтова, д.17 (1)

ул. Бондарева, д.28 (1)

ул. Шама, д.1 (1)

гимназия № 4 (1)




Приложение № 2

к проекту муниципального контракта


Заказчик: Подрядчик:


______________/ В.А.Иващенко/ ______________/____________/

"_____" _______________ 2010г. "_____"_______________ 2010г.


М.П. М.П.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ


__________ от ______________ 2010г.






этапа


Подробное содержание работ на конкретном этапе


Срок начала работ на конкретном этапе


Срок окончания работ на конкретном этапе

1

2

3

4


1


Обслуживание ливневой канализации общегородских территорий



Апрель 2010г.


Июнь 2010г.



Приложение № 3

к проекту муниципального контракта


Заказчик: Подрядчик:


______________/ В.А.Иващенко/ ______________/____________/

"_____" _______________ 2010г. "_____"_______________ 2010г.


М.П. М.П.


ПРОТОКОЛ

СОГЛАШЕНИЯ КОНТРАКТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ

К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ


__________ от ______________ 2010г.






этапа


Подробное содержание работ в соответствии с пунктами календарного плана


Контрактная

стоимость работ

(руб.)

1

2

3


1


Обслуживание ливневой канализации общегородских территорий





ИТОГО






Итого контрактная стоимость работ составляет: (сумма прописью) .


Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Муниципальное образование городской округ Дзержинский iconМуниципальное образование «городской округ «город козьмодемьянск» ониковали побед у труженикам тыла
Миргород Л. Г., Воробьев Ю. С., Шерстнёв В. Л., Фирсов А. Ю., Батюкова Л. А., Радкевич Г. Ф., Шарангина И. Е., Чухланцева Т. Е.,...

Муниципальное образование городской округ Дзержинский iconДоклад директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Учредитель: Муниципальное образование городской округ Троицк в городе Москве в лице администрации городского округа Троицк

Муниципальное образование городской округ Дзержинский iconМуниципальное образование городской округ город лангепас ханты-мансийского автономного округа югры
...

Муниципальное образование городской округ Дзержинский iconО проведении на территории мо «Тымовский городской округ» месячника по санитарной очистке и благоустройству
Заслушав и обсудив информацию председателя комитета по управлению муниципальной собственностью мо «Тымовский городской округ» по...

Муниципальное образование городской округ Дзержинский iconМуниципальное образование городской округ урай ханты-мансийского автономного округа-югры генеральный план обосновывающие материалы
Проект выполнен при организационном и творческом участии Управления архитектуры и градостроительства Администрации мо город Урай

Муниципальное образование городской округ Дзержинский iconРаспоряжение администрации мо «Тымовский городской округ» от 3 мая 2012 г. № 68-р
О мерах по подготовке к летнему пожароопасному периоду, обеспечению безопасности населения и территорий мо «Тымовский городской округ»...

Муниципальное образование городской округ Дзержинский iconПубличный отчет моу дод сдюсшор№17 городского округа Самара за 2009-10 учебный год
Учредителем Спортшколы является муниципальное образование городской округ Самара в лице Департамента управления имуществом городского...

Муниципальное образование городской округ Дзержинский iconВыпуск II новоуральский городской округ
Фестиваль творчества учащихся «Праздник вокруг нас». Сборник положений (2009-2010 учебный год). Часть I. Новоуральский городской...

Муниципальное образование городской округ Дзержинский iconПубличный доклад мдоу детского сада №126 «Солнечный зайчик» городского округа Тольятти
Учредителем мдоу является муниципальное образование городской округ Тольятти в лице мэрии городского округа Тольятти

Муниципальное образование городской округ Дзержинский icon1. Географическое положение. Природные ресурсы Миасский городской округ (далее Округ) Челябинской области, расположен в центре материка Евразия, на восточном
Миасский городской округ (далее – Округ) Челябинской области, расположен в центре материка Евразия, на восточном склоне Уральского...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница