Извещение о проведении запроса котировок №08-215




Скачать 336.24 Kb.
НазваниеИзвещение о проведении запроса котировок №08-215
страница3/3
Дата конвертации30.11.2012
Размер336.24 Kb.
ТипДокументы
1   2   3

Комплект литературы на электронных носителях


«Мультимедийная библиотека»

  1. Право на жизнь: профилактика наркомании в подростковой среде

  2. ВИЧ: знать, чтобы жить

  3. Экология. XXI век

  4. История географических открытий

  5. Основы противопожарной безопасности

  6. Занимательная экология

  7. Комнатные растения

  8. Краткая Российская энциклопедия

  9. Достопримечательности России

  10. Природа России

  11. Уроки отечественной истории КиМ XIX - XX

  12. Современное российское искусство

  13. Энциклопедия женского рукоделия

  14. Космос. Исчерпывающее руководство

  15. Религии мира

  16. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Древний мир

  17. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новая история

  18. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новейшее время

  19. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Средние века

  20. Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия XIX века

  21. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. Учимся понимать живопись

  22. Веселая азбука Кирилла и Мефодия

  23. 1С: Мир компьютера Компьютерные курсы. Базовая компьютерная подготовка

  24. 1С: Образовательная коллекция. Sonata. Не только классика. Мультимедийная энциклопедия по музыке в jewel-case

  25. 1С: Образовательная коллекция. TeachPro Изобразительное искусство для младших школьников

  26. 1С: Образовательная коллекция. TeachPro Основы безопасности жизнедеятельности

  27. Мои первые сказки

  28. Страны и города мира

Цена за комплект - 5 900 рублей. 9 комплектов - 53 100 рублей.

Комплект литературы «Универсальная библиотека для взрослых»


  1. Андреева Е. Художественная работа по дереву

  2. Аронсон Э. Большая психологическая энциклопедия. Почему человек ведет себя так, а не иначе

  3. Белов Н.В. Современная энциклопедия рыболова

  4. Березин С.В. Справочник автомеханика

  5. Болотов А.К., Лопарев А.А., Судницын В.И. Конструкция тракторов и автомобилей

  6. Борисова О.А. Универсальный справочник современных лекарственных средств

  7. Бородулин В.И. Справочник по неотложной медицинской помощи

  8. Бурова В.В. Современный справочник садовода-любителя

  9. Быханов А. Современная полная медицинская энциклопедия

  10. Варлих В.К. Полная иллюстрированная энциклопедия лекарственных растений России

  11. Ведина Т.Ф. Энциклопедия русских фамилий

  12. Владимов М.Г. Справочник домашнего доктора

  13. Волкова Д. Школа современного дизайна от А до Я

  14. Галлозье Т. и др. Энциклопедия электрика. Практическое руководство

  15. Грицак Е.Н. Энциклопедия массажа от А до Я

  16. Джоунс Н. Краткий медицинский справочник. Рекомендуется туристам и путешественникам

  17. Днепров А. Защита детей от компьютерных опасностей

  18. Истратова О.Н. Справочник психолога средней школы

  19. Казаков Ю.Н. Как самому оборудовать загородный дом и благоустроить участок

  20. Кольяшкин М.А. Справочник медицинской сестры-диетолога

  21. Коляда М.Г. Семейная энциклопедия воспитания ребенка: 3000 вопросов что делать, если…

  22. Кондрашов А.П. Новейший справочник уникальных фактов в вопросах и ответах

  23. Кочева О.Н. Большой словарь имен

  24. Кочнева С.А. Новейший справочник участковой медсестры

  25. Кугач А.Н. Энциклопедия семейных торжеств

  26. Магомедов М.Ш. Справочник фермера: животноводство, птицеводство, пчеловодство

  27. Малахов Г.П. Полная энциклопедия здоровья

  28. Малов В.И. 100 великих футболистов

  29. Назаров В.И. Евроремонт своими руками

  30. Пожарский В. Шахматный учебник на практике

  31. Пушкарева Н.В. Интерьер: 1000 практических советов

  32. Рыженко В.И. Большая книга по обустройству загородного дома

  33. Рыженко В.И. Энциклопедия строительства дома

  34. Сериков Л.В. Штукатур-маляр: новый строительный справочник

  35. Трифонов В.В. Ремонт легкового автомобиля: национальные особенности гаражного ремонта

  36. Федотов А. Сантехник: новый строительный справочник

  37. Хорошкевич А. Герб, флаг и гимн: из истории государственных символов Руси и России

  38. Штельман Х. Детские болезни. Классический справочник для родителей

  39. Эйзенберг А. Мать и дитя. Все о планировании беременности, родах и послеродовом периоде

  40. Юдин А.В. Большой определитель грибов

  41. Южин В.И. Энциклопедия этикета

  42. Книга женской мудрости. 3577 советов для красоты и здоровья

  43. Новейший справочник плотника-столяра

  44. Полный домашний медицинский справочник по лечению заболеваний. Т.1

  45. Полный домашний медицинский справочник по лечению заболеваний. Т.2

  46. Фермерское подворье. Новая энциклопедия фермера

  47. Энциклопедия здоровья женщины

Цена за комплект - 10 600 руб. 00 коп.


Итого за все комплекты - 163 700 руб. 00 коп.


Приложение №3.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

на поставку товаров для муниципальных нужд.


с. Уйское «_____»_____________200__г.


____________________________________________________________________________, _________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________________, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________

_______________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:


1. Предмет муниципального контракта


1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается по итогам проведенного конкурса (котировки), Протокол № ______ от _____________________200__г. победителем которого стал «Поставщик».

1.2. По настоящему муниципальному контракту (далее контракту) Поставщик обязуется в обусловленный настоящим контрактом срок поставить товары Покупателю, а Покупатель обязуется обеспечить приемку и оплату поставленных товаров, указанных в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1).


Обязанности сторон

Поставщик обязуется:

а) поставить товары Покупателю в счет муниципального заказа по номенклатуре, ценам и в количестве согласно Приложения №1;

б) отгрузка товаров производится Поставщиком по мере получения отгрузочных реквизитов, предоставляемых Покупателем;

в) предоставить Покупателю товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактуры, накладные и т.п.).

Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТам, ТУ и (или) иным документам, регламентирующим ее качество;

г) в случае обнаружения дефектов товара в течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранить выявленные дефекты в течение ______ дней с момента уведомления, в случае невозможности устранения дефектов товар подлежит замене в течение ______ дней.

Покупатель обязуется:

а) оформить обязательство муниципального бюджета и зарегистрировать настоящий контракт в реестре закупок для муниципальных нужд в соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса РФ;

б) предоставить Поставщику не менее чем за _____ дней до начала отгрузки полные реквизиты грузополучателя;

в) осуществить приемку и оприходование поставляемых товаров по количеству и качеству в соответствии с инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6 и инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. № П-7, с оформлением акта приемки, либо иного аналогичного документа по форме, согласованной с Министерством финансов Челябинской области;

г) оплатить поставленные товары;


3. Цена и порядок расчетов.


3.1. Общая стоимость настоящего контракта составляет __________________________________ (_____________________________________________________________) рублей, включая НДС.

3.2. При поставке товаров по настоящему контракту оплата товара производится по ценам определенным в соответствии с настоящим контрактом.

3.3. Расчеты Покупателя с Поставщиком по контракту осуществляются за счет выделенных Покупателю бюджетных средств.

3.4. Оплата поставленных товаров по настоящему контракту производится в течение 10 дней с момента поставки товара.

3.5. Предоплата ____% если данное условие предусмотрено конкурсной документацией.

3.6. В случае если конкурсной документацией предусмотрено, заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов сумму контракта.

3.7. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

3.8. Цена государственного или муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая предусмотренного п. 3.6. настоящего контракта.


4. Сроки, порядок передачи и приемки товара.

Передача товара:

4.1.1. Товар передается Покупателю не позднее “___”____________ 200_г.

4.1.2. Поставщику предоставляется право досрочной отгрузки товара по согласованию с Покупателем.

4.1.3. Днем исполнения обязательства по передаче товара со стороны Поставщика в случае его самовывоза, считается его сдача полностью или частично, Покупателю и его приемка по количеству и качеству с подписанием акта приемки-передачи а в случае отгрузки товара ж/д транспортом - день передачи товара транспортной организации.

4.1.4. Поставщик обязан передать совместно с отгруженным товаром в адрес Покупателя или иного грузополучателя сопроводительную техническую документацию (паспорт, сертификаты и т.п.).

4.1.5. Передача (приемка-сдача товара) осуществляется в пункте поставки, указанном Покупателем.


5. Тара и упаковка

5.1. Товары поставляются в таре и упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, номера и индексы которых указаны в Спецификации применительно к каждому из товаров.

5.2. Многооборотная тара и упаковка товара подлежат возврату не позднее ______ дней с даты получения товаров.

5.3. Вопросы, касающиеся возврата тары и упаковки, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с Правилами обращения возвратной деревянной и картонной тары, утвержденные Постановлением Госснаба СССР от 21 января 1991г. № 1.

6.Ответственность сторон

6.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательством субъекта Федерации — Челябинской области.

6.4. За не возврат многооборотной тары (средств упаковки) Покупатель выплачивает Поставщику _____-кратную стоимость этой тары (средств упаковки).

6.5. За просрочку возврата многооборотной тары (средств упаковки) Покупатель уплачивает штраф в размере ______________ рублей за каждый день просрочки начиная с первого дня, но не более суммы, указанной в п.6.4. настоящего контракта.

6.6. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней), пеня в размере 2/300 ставки рефинансирования установленной Центральным банком РФ. За нарушение сроков поставки товаров Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере не менее 5% от стоимости недопоставленного товара за каждый случай нарушения срока поставки. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.6. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту.


7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту; если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, а также постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться, более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.


8. Дополнительные условия

8.1. При поставке товаров в многооборотной таре Поставщик обязан направить Покупателю сертификат на тару, указав в нем наименование и количество подлежащей возврату тары, сроки возврата.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «___» _____________ 20__г.

8.3. Разногласия, возникающие между Поставщиком и Покупателем при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта рассматриваются в установленном порядке.

8.4. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение разрешаются арбитражным судом Челябинской области.

8.5. Условия настоящего контракта могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.

8.6. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим федеральным законодательством РФ, а также законодательством субъекта Федерации — Челябинской области.

8.7. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты сторон

Поставщик

____________________________________________

____________________________________________

р/с__________________________в ___________

К/с______________________________________

ИНН________________, БИК ______________,

ОКОНХ __________,ОКПО _______________.

Покупатель ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

р/с__________________________в ___________

К/с______________________________________

ИНН________________, БИК ______________,

ОКОНХ __________,ОКПО _______________.


Поставщик______________ (______________) Покупатель______________ (____________)


М.П. М.П.

Данная типовая форма является проектом муниципального контракта.
1   2   3

Похожие:

Извещение о проведении запроса котировок №08-215 iconО проведении запроса котировок на поставку печатных книг и брошюр
Настоящее извещение о проведении запроса котировок является публичной офертой. Заказчик и организатор запроса котировок оставляют...

Извещение о проведении запроса котировок №08-215 iconО проведении запроса котировок на поставку мебели медицинской для муниципального лечебно профилактического учреждения Городская больница имени Архиепископа
Настоящее извещение о проведении запроса котировок является публичной офертой. Заказчик и организатор запроса котировок оставляют...

Извещение о проведении запроса котировок №08-215 iconИзвещение о проведении запроса котировок
Подробные характеристики товаров указаны в Спецификации (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок)

Извещение о проведении запроса котировок №08-215 iconИзвещение о проведении запроса котировок цен №128
Предмет запроса котировок: Право заключения договора на выполнение ремонтных работ в помещении опс биофабрика

Извещение о проведении запроса котировок №08-215 iconИзвещение о проведении запроса котировок №08к-2012
Федеральное казенное учреждение «Санаторий «Аксаково» Федеральной службы исполнения наказаний» размещает заказ, путем запроса котировок,...

Извещение о проведении запроса котировок №08-215 iconИзвещение о проведении запроса котировок № ур-пм-2012/3
Настоящее извещение не является извещением о проведении конкурса, не даёт никаких прав участникам и не влечёт возникновения никаких...

Извещение о проведении запроса котировок №08-215 iconИзвещение о проведении запроса котировок цен
Уполномоченный орган закупки способом запроса котировок цен – финансовое управление администрации Чайковского городского поселения...

Извещение о проведении запроса котировок №08-215 iconИзвещение о проведении закупки товара способом запроса котировок цен
Условия исполнения Договора, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения Договора, предусмотренным...

Извещение о проведении запроса котировок №08-215 iconИзвещение о проведении запроса котировок у субъектов малого предпринимательства
Уполномоченный орган (Администрация города Сарова) предусматривает разместить муниципальный заказ путём проведения запроса котировок...

Извещение о проведении запроса котировок №08-215 iconИзвещение о проведении запроса котировок от 18. 10. 2010г. №653
В соответствии с Федеральным законом №94-фз от 21. 07. 2005 года гук «Липецкая областная универсальная научная библиотека» объявляет...


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница