Конкурсная документация на проведение открытого




НазваниеКонкурсная документация на проведение открытого
страница1/14
Дата конвертации04.01.2013
Размер0.69 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО «НПЦ «Недра»

_____________ В.И.Горбачев

«___» __________ 2012 г.





КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на проведение открытого конкурса по выбору подрядчика на

проведение скважинных сейсморазведочных работ методом

вертикального сейсмического профилирования ВСП (НВСП)

в параметрической скважине Чайкинская №367









Ярославль, 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ





РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 3

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 5

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 6

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 9

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 11

6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ДОПУСК К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 11

7. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 13

8. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения открытого конкурса 16

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ 18

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 18

РАЗДЕЛ II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА 20

РАЗДЕЛ III ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ.
24

1. Форма описи документов, представляемых для участия в конкурсе 24

3. Форма анкеты участника. 28

4. Форма предложения участника о цене. 29

5. Форма сведений о квалификации участника. 31

1.Форма сведений о наличии у участника производственных мощностей, 32

7. Форма сведений о наличии у участника конкурса квалифицированного персонала 33

9. Форма запроса на разъяснение конкурсной документации 35

10. Форма Расписки 36

РАЗДЕЛ IV Техническое (геологическое задание) 37

Приглашение к участию в конкурсе

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе по выбору подрядчика на проведение скважинных сейсморазведочных работ методом вертикального сейсмического профилирования ВСП (НВСП) в параметрической скважине Чайкинская №367 любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с комплектом настоящей конкурсной документации бесплатно на официальном сайте ОАО «НПЦ «Недра» www.nedra.ru, раздел «Закупки».

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


1.1. Законодательное регулирование.

1.1.1. Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ и услуг ОАО «НПЦ «Недра» и определяет порядок и основные процедуры проведения открытого конкурса.

1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется Положением о закупке товаров, работ и услуг ОАО «НПЦ «Недра» и настоящей Конкурсной документацией.

1.2. Заказчик.

Открытое акционерное общество «Научно-производственный Центр по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли» (ОАО «НПЦ «Недра»), 150000, г. Ярославль, ул.Свободы, 8/38, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в настоящей Конкурсной документации, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки предоставления услуг.

1.3.1. Открытый конкурс выбору подрядчика на проведение скважинных сейсморазведочных работ методом вертикального сейсмического профилирования ВСП (НВСП) в параметрической скважине Чайкинская №367. Пространственная граница: Чайкинское поднятие юго-восточного склона Непско-Ботуобинской антеклизы, на границе с Предпатомским прогибом. Бассейн р. Чайка. Мамско-Чуйский район Иркутской области. Листы О-49-IX, X. Координаты скважины: 59º13´24,8´´ С.Ш., 111º34´27,7´´ В.Д.

1.3.2. Сроки выполнения работ устанавливаются: Начало: IV квартал 2012 г.; Окончание – по факту выполненных работ.

1.3.3. Характеристика и объем выполняемых работ определяются техническим (геологическим) заданием. Техническое (геологическое) задание является неотъемлемой частью настоящей документации.

1.3.4. Заказчик выберет подрядчика в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Конкурсной документации.

1.3.5. Победивший в конкурсе Участник должен будет выполнять работы, входящие в предмет договора, в месте и в течение периода, указанных в настоящей Конкурсной документации, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

1.3.6. Проект Договора является неотъемлемой частью конкурсной документации.

1.4. Начальная (максимальная) цена договора

1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование Договора на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться во исполнение Государственного контракта №6Ф-11 от 23.05.2011 г., заключенного между Департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) и ОАО «НПЦ «Недра».

1.5.2. Оплата за выполненные работы производится в безналичной форме в порядке, предусмотренном в проекте договора.

1.6. Требования к Участникам

1.6.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник открытого конкурса должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом конкурса:

- копии действующих лицензий/сертификатов по предмету конкурса (если деятельность лицензируется/сертифицируется/контролируется.

1.6.2.2. Требованию о непроведении ликвидации Участника – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3. Требованию о неприостановлении деятельности Участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. Требованию об отсутствии у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник открытого конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3. Заказчик устанавливает дополнительные требования к Участникам открытого конкурса:

  1. Отсутствие сведений об Участнике открытого конкурса в реестре недобросовестных поставщиков.

  2. Продолжительность осуществления производственно-хозяйственной деятельности Участника на момент подачи заявки не менее 5 (пяти) лет.

1.7. Привлечение соисполнителей

1.7.1. Для выполнения работ по предмету настоящего конкурса только с согласия Заказчика допускается привлечение субподрядчиков со стороны Участника. Всю ответственность за выполнение работ субподрядчиком несет Участник открытого конкурса.

1.7.2. Ответственность за предоставление информации о субподрядчике целиком и полностью ложится на Участника открытого конкурса.

1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от хода и результатов торгов.

1.9. Преференции

Преференции в пользу определенных групп поставщиков при проведении открытого конкурса не установлены.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Конкурсная документация на проведение открытого iconКонкурсная документация конкурсная документация по проведению открытого конкурса на проведение капитального ремонта многоквартирного дома
Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и фасада...

Конкурсная документация на проведение открытого iconКонкурсная документация по проведению открытого конкурса
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с действующим законодательством о размещении государственного (муниципального)...

Конкурсная документация на проведение открытого iconКонкурсная документация на проведение открытого
Поставка товара производится по адресу Заказчика в соответствии с условиями договора

Конкурсная документация на проведение открытого iconКонкурсная документация на проведение открытого
Поставка товара производится по адресу Заказчика в соответствии с условиями договора

Конкурсная документация на проведение открытого iconКонкурсная документация на проведение открытого
Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Конкурсная документация на проведение открытого iconКонкурсная документация на проведение открытого
Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-фз «о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Конкурсная документация на проведение открытого iconКонкурсная документация на проведение открытого
«Техническое перевооружение предприятия для производства средств базового управления и связи» ОАО «Интелтех» (1-я очередь)

Конкурсная документация на проведение открытого iconКонкурсная документация на проведение открытого
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе 10

Конкурсная документация на проведение открытого iconКонкурсная документация н а проведение открытого конкурса по выбору организации для проведения трекингового маркетингового исследования «Отслеживание динамики знания и пользования каналами совершения платежей и денежных переводов»
Конкурсная документация на проведение открытого конкурса по выбору организации для проведения трекингового маркетингового исследования...

Конкурсная документация на проведение открытого iconКонкурсная документация на проведение открытого конкурса по выбору компании (-ий), оказывающей (-их) услуги по оценке компетенций руководителей, специалистов
Заказчик — ОАО «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19), далее по тексту Банк


Разместите кнопку на своём сайте:
lib.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©lib.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
lib.convdocs.org
Главная страница